2011121方正大厦加固合同.docVIP

编号: 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发 包 方（甲方）: 北京北京加固工程有限公司:(指基建,技改,合资等): 一层底板局部加固 承包范围: 所附图纸内容。 承包方式: 包工包料 质量等级:(优良或合格): 合格 工程承包造价(金额大写): 柒万元整。 ￥：70000.00 元 北京市建设工程施工合同协议条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议； 第1条 工期 1.1本合同工程定于 2011 年 12 月 11 日开工；于 2011 年 12月 17 日主体加固碳纤维完成。合同工期日历天数为20天。工期如需提前，按约定的开、竣日期计算的合同工期总天数为 天。 1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出： 1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。 按照双方的约定，主体 碳纤维加固分项工程必须于2011年12月16日完工，此工程不得延误。 第2条 图纸.承包方于 2011 年 12 月 11 日，发包方提供 壹 套图纸。 第3条 发包方，承包方驻工地代表。发包方项目负责人姓名： 王磊 ；承包方项目负责人姓名： 石红增 。 第4条 发包人工作 4．1开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工地地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。 4．2发包方及其工地代表对施工安全隐患和质量问题有权及时提出处理意见，承包方必须服从发包方管理。否则，发包方可对承包方实行经济处罚。未按规定执行的，有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，应当承担逾期竣工的责任。如同意验收，并不免除提交相关报告、文件、资料的义务。工程经竣工验收符合本合同要求、清理好场地可办理场地移交的，应当签发竣工验收合格证，应当在签发之日起五日内移交全部工程，按期移交全部工程的，签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自移交全部工程之日为竣工日。 保修金壹年 付合同总价 10% 7000.00 第9条 争议。 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列二种方式解决： 第一种争议解决方式：向 / 仲裁委员会申请仲裁； 第二种争议解决方式：向 海淀区 人民法院起诉。 双方约定按第 ② 种争议解决方式解决。 第10条 违约。 因承包方责任延误工期，每延误一日，承包方应向发包方支付的违约金为总价的0.3% 。 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的