土 石方平成基工程劳务分包合同.docxVIP

土石方平基工程劳务分包合同甲方：亚翔建设集团有限公司 .委托代理人： .联系方式： .乙方： .委托代理人： .联系方式： .根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、诚实守信的基础上，经甲方与乙方充分协商，一致同意就重庆豪德城（重庆家电超级交易城）平基工程达成合作意向，为保证本工程建设施工的质量、安全、文明、工期等相关的责任，甲、乙双方共同友好协商订立如下协议。一、工程概况1．工程名称：重庆豪德重庆家电超级交易城2.业主单位：重庆豪德财富商业地产开发有限公司3.工程总包单位：亚翔建设集团有限公司4.工程总量：土石方约600万方（以实际工程量为准）5.工程地址：重庆四公里（海峡路右侧）6.工程施工内容：土石方平场的挖、运、爆等。二、甲、乙双方责、权、利1.甲方双方共识1.l甲方与业主已签订的施工主合同，分包给乙方单价为l公里内每立方 元运距每超过1公里按元计价，以此类推。泻洪沟取费标准：按重庆市08定额一级一类结合重庆建委调差信息取费，总价下浮10%，各上各的税。弃土费按实计价，乙方垫付。每月甲方按实际数量结算，工期为12个月，月结款为80％，单区单项项目完工后付款至97％，余下的3％作为保修金。保修金在房建施工时平基达到设计一标高高程一次性付清。签订施工合同交接相关施工文件，桩点移交后交万元保证金，进场领到首批施工蓝图后次日乙方再补交万元，总共交保证每1600元，其中1000万元打入豪德财务账户，600万元打入甲方指定公司账户。1.2甲方负责每月的工程收款工作及每月收到工程款后3个工作日内按上述比例支付乙方工程款。1.3保证金退还：交完保证金后一个月内退还乙方600万元，此后三个月内退还乙方500万元，下余500万元作为质保金按工程进度同比例退还给乙方。 2．甲方的权利和义务 2．1甲方负责与业主方协调，使乙方能顺利进场施工、协调乙方与业主方各部门关系。 2．2甲方负责收款及按约定支付乙方工程款。 3．乙方的权利与义务 3．l乙方负责按照施工主合同约定内容，组织实施该工程，严格按照建筑法及 业主要求保证质量完成此工程。 3．2本工程的安全事故，因乙方原因造成乙方自行负责。 3．3乙方负责配合甲方完成每月的结款事宜。每月按施工组织方案进度表及现场签证制定相关报表、影像资料给甲方。三、其他约定 1．本项目因国家政策性停工，则乙方工期顺延。 2．本项目因工期延误，乙方自行承担相应罚款。 3-本项目因质量不合格，乙方自行承担无条件返工至合格并承担一切经济损失。四、由于此协议是建立在以甲方与业主施工主合同基础上，未尽事宜以甲方与业主方的合同为主，在甲乙双方签字盖章后生效(注：以甲方的施工主合同复印件作为此协议附件)五、甲方不管发生负责人变更等调整。此合作协议依然生效。六、本施工协议的起止时间为：以与甲方签订之日生效；以该工程完毕之日为止。七、本协议未尽事宜在补充协议中协商解决。八、本项目油料由甲方提供价格不得超过市场价款项在工程进度款中扣除，火工料由甲方协调为证，费用乙方负责。九、渣场费用由乙方垫付，渣场费由甲方每月按实际数量结算，路上干扰，交警由双方共同协调，费用由甲方承担。十、若因工程款不按时到位，造成停工，按国家定额相关文件赔偿乙方。十一、此合作协议属商业机密，不得外泄。若该工程再次分包、转包，甲方将取消乙方的合同关系，并赔偿给甲方价造成的一切损失。十二、其他如有争议按主合同执行。十三、此合作协议生效后，具有同等法律效力。十四、甲乙双方因合同纠纷协商不成由工地所在地人民法院进行裁定。十五、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。甲方： 乙方：委托代理方：委托代理方：身份证号：身份证号：日期：日期：下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传