零挂靠承诺书.docVIP

零挂靠承诺书 篇一：挂靠单位承诺书-版本 承 诺 书 诸暨市中港设备安装有限公司： 贵公司在 年 月 日与 签订 工程总承包合同一份，合同造价为人民币元，工程建设地点在，工程项目名称为附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺： 一、 一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公司按规定应收取的费用等，保证业主拨 付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。 二、 凡该工程 范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。 三、 本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。 四、 本承诺系我真实意思表示。 特此承诺！ 承诺人： 担保人： 联系电话：联系电话： 身份证号码： 身份证号码： 施工企业内部承包合同 发包方（一下简称甲方）： 承包方（一下简称乙方）： 第一条 订立本合同的宗旨 甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。 第二条 工程概况 2.1 工程名称： 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4工程范围： 2.5建筑面积： 2.6工程造价： 2.7工程质量： 合格 2.8安全文明标化：无 2.9工期： 日历天；开、竣工日期：自 年 月日至 年月 日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。 第三条 承包方式及承包范围 3.1工程项目承包实行 ，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。 3.2承包范围：以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。 施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。 甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文 件规定的内容）。 乙方必须严格按照建设单位提供的设计图纸及国家、省、市相关法律法规、文件要求进行施工。 第四条 承包款、工程进度款的支付、工程结算及保证金预扣、承包指标及其他 4.1乙方按本工程竣工结算总价的 %上缴承包款，在工程进度款汇入甲方时，甲方按 %的比例扣缴，余款待工程竣工结算总价确定后一次缴清。该承包款不含国家的各项税金、政府有关部门的规费、办理银行保函的费用等一切费用，税金、政府规费和办理银行保函的费用等由乙方承担。 4.2乙方应在每月 日前向甲方书面报送工程进度款申请书，经审核后再报送建设单位。健建设单位拨付给甲方的工程进度款，除留下甲方的工程承包款和代扣国家税金和有关规费外，其余款项拨付给乙方。乙方的工程款必须专款专用，不得挪作他用。 4.3甲方对乙方承包施工的工程实行预扣履约保证金制度，预扣的履约保证金为工程施工合同总价的 %（预扣的履约保证金的支付方式为：按汇入工程款数额的%扣除）。其中：工程质安保证金为工程施工合同总价的%；民工工资保证金为工程施工合同总价的 % 。如工程所在地另有规定时，按当地有关规定执行，甲方在不重复扣除（预扣的履约保证金不计息）。 本工程在施工期内未发生质量、安全事故和违约计划