- 1、本文档共29页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
建设工程内部承包合同纠纷
建设工程内部承包合同纠纷
建筑施工企业内部承包经营合同纠纷案
【案例】
上诉人(原审被告):大屯煤电公司建筑安装工程公司,
被上诉人(原审原告):祝某。
一、一审诉辩主张和事实认定
上诉人大屯煤电建筑安装工程公司(以下简称建安公司)为与被上诉人祝某建筑工程项目管理经营合同纠纷一案,不服江苏省高级人民法院(1996)苏民初字第1号民事判决,向最高法院提起上诉。最高法院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。
经审理查明:1994年9月,大屯煤电公司为解决职工住房,决定建设十一村住宅小区,该小区建筑面积158000平方米,包括住宅、商业网点、配套小学及幼教等设施,大屯煤电公司将全部工程以承包责任书形式交给其下属法人单位建安公司负责全过程建设,要求小区总工期26个月,从1994年 11月开始到1996年底全部竣工,同时在责任书中希望建安公司全力以赴,充分利用现代管理手段和施工方法,保质保量完成任务。建安公司接受任务后,为了增强企业活力,建立内部竞争机制,决定于1994年10月15日在公司内部进行招投标。祝某组织了7人承包小组,参与了投标。经建安公司对内部5个投标小组进行审查评议,祝某小组中标。中标后,从1994年10月20日开始,祝某即着手进行十一村工程的前期三通一平工作。1995年1月2日,十一村工程举行开工典礼。1995年1月23日,建安公司作为甲方与祝某作为乙方签订了《十一村工程模拟租赁、项目管理、经营承包合同书》。合同约定:甲方将十一村工程实行项目管理,模拟租赁给祝某(乙方)承包组经营承包,以项目经理为主要负责者,实行集体承包,个人负责模拟租赁经营承包。项目经理对内对企业负责,对外代表企业对建设单位负责。同时实行包死基数、确保增值,自主经营,超收归已的“国有民营”自我经营机制。合同期限从合同签订之日起,到十一村工程交工时止。从合同生效之日起,乙方为十一村工程项目经理,具有建安公司法定代表人代理人资格,公司法定代表人对项目经理颁发代理人证书。合同还约定,乙方对合同履行交纳保证金10万元,现金由甲方专款存入银行,双方无正当理由均不得随意变更或解除合同。
合同签订后,建安公司法定代表人未给祝某颁发代理人证书,祝某也未向公司交纳10万元风险押金。1995年1月27日,祝某在工地内打完两眼水井后,因工程设计图纸送外地修改,十一村工程即暂时停工。1995年3月20日,建安公司下文正式聘用王某为腾飞新村(即原十一村)项目部经理。1
您可能关注的文档
- 幼儿园小小班工作总结 个人总结 .doc
- 幼儿园小班2016工作总结.doc
- 幼儿园小班上学期工作总结范文.doc
- 幼儿园师德师风演讲主持串词.doc
- 幼儿园教务计划.doc
- 幼儿园班务总结.doc
- 幼儿园调皮孩子的评语.doc
- 幼儿实习指导师评语 (共5篇).doc
- 幼儿教师学习教育法心得体会.doc
- 幼儿教师师德师风学习心得.doc
- 地球科学知识图谱一站式共享服务系统.pdf
- 党组织书记2025年上半年述职报告范文.docx
- Module 7 Unit 2 It is still read and loved.课件 (内嵌音频) 外研版(2024)九年级上册.pptx
- 高考政治一轮复习必修3政治与法治专题五人民当家作主第十一课人民民主专政的社会主义国家情境探究发展全过程人民民主切实保障人民当家作主课件.pptx
- 高考政治一轮复习必修2经济与社会专题三第七课我国的经济发展情境探究发展新质生产力塑造发展新动能课件.pptx
- 《雪孩子》课件 部编版二年级语文上册.pptx
- 高考政治一轮复习选择性必修3逻辑与思维专题十二逻辑与思维第三十七课提高创新思维能力情境探究运用创新思维,助推新质生产力的发展课件.pptx
- 1st二秒由妈博客ordinalc.pdf
- 成果详解介绍wcmt.pdf
- 摘自伟大济谜团教授推理指南.pdf
文档评论(0)