最新的关于欠款起诉状的经典范本.docVIP

最新的关于欠款起诉状的经典范本 　　导语：欠款起诉状是最常用到的民事起诉状，下面是小编为大家准备的起诉状的范文，希望对大家有所帮助。欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注CNFLA学习网 　　欠款起诉状例文【篇一】： 　　原告：***，男，汉族，1968年6月2*日出生， 个体户，现住阿鲁科尔沁旗罕苏木所在地。电话：139******** 被告：****，男，蒙古族，26岁，牧民，现住阿鲁科尔沁旗罕苏木巴音浩舒四队。电话：187******* 　　诉 讼 请 求 　　一、依法判令被告立即给付欠款本金1700.00元，利息 350.00元，合计本息2050.00元。 　　二、案件受理费由被告承担。 　　事 实 与 理 由 　　2010年6月8日，被告****在我处借款，欠款1700.00元，并出具欠条一枚，约定还款期限，同时约定如不在规定的期限内还清欠款，则从欠款之日起按月3﹪支付利息，此款经我多次向被告索要，至今分文未付，故起诉要求被告****立即给付欠款本金1700.00元，同时按约定支付利息350.00元，利息自2010年6月8日起算至2011年1月30日，直至还清为止。 　　此致 　　阿鲁科尔沁旗人民法院 　　起诉人： 　　年 月 日 　　欠款起诉状例文【篇二】： 　　起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司 　　企业性质：集体 　　经营范围：工业与民用建筑. 　　流动资金：169. 5万元 　　何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准 　　地址：______县______乡______电话：______________________ 　　开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________ 　　法定代表人姓名：_________职务：_________ 　　被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心 　　地址：________市_______ -______路________号 　　事由：热力公司的室内暖气和室外管道安装工程拖欠工程款纠纷 　　事实和理由： 　　______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。 　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。 　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失