诉讼案件实例及建筑工程法律知识要素.pptVIP

二、典型案例分析及诉讼过程介绍 反映的法律问题： 1.诉讼时效。法律规定的诉讼时效一般是两年，但是如果对于工程款结算双方存在争议，则很难适用两年的时效规定。 2.举证责任的问题。本案中，对方起诉的依据只有一份合同，来证明双方之间是固定总价承包。按照约定，业主公司给总包公司的结算款下浮后就是其所得的工程款。该公司抗辩还有其他单位施工，但总包公司一审时不能提供其他方的合同及结算资料，法院判决该公司败诉。 3.总包公司在合同签订后，将合同内项目又让其他队伍来施工，其本身是一种违约行为，如果对方换了角度起诉，总包公司仍然面临承担违约责任的风险。 （3）固定总价分包合同纠纷 案情介绍：某分包队伍因工期延误，某公司项目部在工程没有结束的情况下让其退场。该队伍在施工过程中从事了一些工程变更项目，存在窝工行为。并且向项目部提交了索赔报告，项目部签字后直接报送到业主方进行索赔。 分包合同约定窝工及变更项目在向业主索赔成功后，项目部提取15%后，剩余部分给分包队伍。 在项目部跟业主没有索赔成功的情况下，该分包队伍向法院起诉，诉求该公司给付数额特别巨大的工程款，该案审理过程中，法院组织了司法鉴定，鉴定结果对总包公司部不利，一审法院判决该公司败诉，总包公司不服，上诉到高院，该案已开庭审理，目前还没有判决。 二、典