四川勇刚机械有限责任公司与罗建坤承揽合同纠纷上诉案.docVIP

四川勇刚机械有限责任公司与罗建坤承揽合同纠纷上诉案 四川省广安市中级人民法院民事判决书 (2014)广法民终字第129号 　　上诉人（原审本诉被告、反诉原告）四川勇刚机械有限责任公司。　　法定代表人梁刚，该公司总经理。　　委托代理人屈洋，上海锦天城（重庆）律师事务所律师。　　委托代理人许红光，上海锦天城（重庆）律师事务所律师。　　被上诉人（原审本诉原告、反诉被告）罗建坤。　　委托代理人兰林，四川顿开律师事务所律师。　　上诉人四川勇刚机械有限责任公司因与罗建坤承揽合同纠纷一案，不服四川省邻水县人民法院（2013）邻水民初字第2433号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，上诉人四川勇刚机械有限责任公司的委托代理人屈洋、许红光及被上诉人罗建坤的委托代理人兰林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。　　一审法院审理查明，2012年5月18日，东莞市沙田程翔机械设备厂（乙方）与四川勇刚机械有限责任公司（甲方）签订《设备工程承包合同书》，合同约定：“一、1.甲方只负责按乙方提供的《喷涂生产线设备制造材料采购清单》上的数量提供本工程的材料；甲方按乙方设计电控系统制作安装电控部分。2.甲方负责压缩空气及水管接到设备外。3.乙方负责设计此喷涂生产线设备的所有图纸及工艺制作文件。4.乙方负责按《喷涂生产线设备设计制造概述》（附件一）及《设备制作规范说明》（附件二）上的所有要求将本喷涂生产线设备制造工程保质保量的完成。二、……。三、本工程承包价执行包干工价（即：包设计、包人工费、包制作费、包安装费、包调试费、包质量、包安全、包本工程相关的所有辅助工程、不包所有材料费及剪板机、折边机、氩弧焊机、等离子切割机），包干总金额（含17％增值税票税价，附三次款时需开具发票）；人民币叁拾伍万陆仟元整（￥356000.00元）。四、付款方式：按计划工期进度付款。一次款：人员及除剪板机、折边机、氩弧焊机、等离子切割机以外的所有工具进场3个工作日内付本工程承包合同总金额的10％（￥35600元）；二次款：一期制作完成附总款的30％（￥106800元）；三次款：二期制作完成付总款的30％（￥106800元）；四次款：合格后设备正常使用一月内付20％（￥71200元）；余款设备再正常使用一月付清。五、交货日期：本合同签订后80天前交付验收，如因天灾人祸，风雨所迫，人力不可抗拒者，工程变更经甲方书面认可后可顺延交货日期。六、……。七、违约责任：1.如因甲方的原因材料没有到现场而影响的工期，甲方确认后工期可顺延。如造成乙方施工停工连续3天对乙方产生损失的（如遇停水、停电等人力不可抗拒因素的影响停工的不包括在内），超出时间甲方应按经济赔偿给乙方，最多赔偿不得超过每天每人人民币贰佰元。此条由于乙方提计划未给足合理的采购时间，乙方承担延期责任，甲方不支付任何经济补偿。……8.如乙方在履行本合同过程中，乙方原因停工，连续停工3天的，由乙方支付违约金每天人民币伍仟元给甲方。如停工连续7天的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，拒付工程款，并可以另签制造商，乙方应退回甲方已付所有款项并在两天内撤离现场。9.如乙方未按本合同要求的工期保质保量的完成工程，每延期一日，乙方应付甲方每天人民币壹仟元作为赔偿；如按正常施工进程的工期超出10天还未完成，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，拒付工程款，可以另签制造商，乙方退回甲方已支付的所有款项并在两天内撤离现场……”。2012年6月24日，罗建坤将其从四川勇刚机械有限责任公司处承揽的喷涂生产线设备制造工作转包给案外人修某，并与修某签订了《设备工程承包合同书》，该份合同书约定的工作内容同罗建坤与四川勇刚机械有限责任公司所签合同约定的工作内容一致，工程承包价款为150000元。罗建坤共计支付给修某工程款92000元。四川勇刚机械有限责任公司按工期进度分别于2012年7月3日支付罗建坤工程款35600元，于2012年8月8日支付罗建坤工程款106800元，罗建坤于2012年10月8日委托修某在四川勇刚机械有限责任公司代收工程款30000元。因施工过程中需要进行风管制作，罗建坤、四川勇刚机械有限责任公司于2012年10月10日达成《设备工程补签协议书》，约定：“一、原喷涂生产线设备制作方案变更项目如下：1、原喷房洁净通道为彩钢板材料制作变更为钢架结构钢花玻璃墙制作，喷房洁净通道总面积约300㎡；2、原喷房排废气和供风管道位置变动，风管总面积增加约200㎡。二、变更后项目执行包干工价（包人工不含制作工具及材料）：1、钢架结构钢花玻璃墙：人民币60元／㎡（不含税价），（注此项制作人工费用甲乙双方各承担50％，制作完成后总金额按实际面积测量汇总计算）；2、供排风通风管道：人民币45元／㎡（不含税价），按实超