外墙氟碳漆乳胶漆施工的合同.docVIP

外墙氟碳漆乳胶漆施工合同 甲方： 乙方： 经双方共同协商， 工程的外墙涂料工程由甲方委托乙方完成。为了明确双方的责任和权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《建筑安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，经双方多次协商达成以下协议： 工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围：包轻工，固定单价承包（不包含外架、水电、税等其他费用） 工期要求 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 工期历时天数： 天 三、预定质量标准：设计图纸要求和国家施工验收标准以及项目批准的施工方案为一句质量 合 格 。 四、合同单价、工程结算及价款支付： 氟碳漆单价为 元/平方米，乳胶漆单价为： 元/平方米，弧形墙体面积以实际展开面积为准计算。 氟碳漆工程量暂定为 平方米乳胶漆工程量暂定为 平方米。 工程总价暂定为： 元整 价款支付：根据工程进度付款，工程全部完工报请甲方验收，7日内付清全部余款，结算方式以实际施工面积为准，质保金5‰半年后付清。 六、甲乙双方工地负责代表 甲方： 联系方式： 乙方： 联系方式： 七、甲方工作 1、甲方对乙方具有管理的权利，乙方必须服从甲方统一管理。 2、甲方提供总体的工期控制计划，审查乙方编制的详细的施工作业计划及施工方案。 3、甲方负责提供施工水源、电源、保证施工现场道路通畅。 4、甲方负责剔除凸出结构墙面20mm以上的砂浆、混凝土。 5、甲方向乙方提供相关部位图纸1份。 6、甲方负责乙方的工程价款能及时到位。 7、甲方帮助协调在合同规定期内的土建施工单位的脚手架及竹跳板。超过合同工期的脚手架及竹跳板的租赁费由乙方自己承担。 八、乙方工作 1、乙方应加强自己在施工队伍的管理，并服从甲方在施工现场的统一调度和管理（安全、文明施工职业健康），遵守甲方现场的一切管理规定，做好配合工作。 2、乙方对自身的施工任务要精心管理，并严格按照施工方案进行施工和验收。 3、乙方必须严格按照有关规定保证优质、安全施工，出现由乙方造成的质量、安全事故，其全部责任由乙方承担。 4、乙方应对甲方负责、确保工期、质量的要求，认真执行有关安全文明施工现场管理、安全事故，其全部责任由乙方承担。 九、工程验收 乙方必须按合同规定，完成承包范围内的全部工作。工程完工后，在自检合格的情况下及时书面通知甲方组织验收，乙方负责提供自身承包范围内的全部竣工资料，甲方接到乙方工程竣工验收通知后七日内，应会同有关部门一道进行验收，七日内如不组织验收则视为工程验收合格。 十、工期延误 以下造成工期的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 工程量变化30%以上和设计变更； 不可抗力； 甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。 如因乙方原因造成的工期延误，每延误一天按工程总造价的1‰罚违约金，如因甲方原因造成的工期延误、工期顺延，每延误一天按工程总造价的1‰补偿乙方。 十一、保修 从验收合格之日起按国家规定保修一年。在此期间，乙方在接到报修电话三日内派人上门维修。 十二、争议解决方式 双方协商解决，如协商不成，则提交当地行政部门及当地法院判决。 十三、未尽事宜，双方另行规定书面补充协议。补充协议一经签订，与本合同具有同等法律效力。 十四、合同份数 本合同一式二份，双方各执一份。经双方代表签字盖章之日起生效，本合同履行完毕其法律效力自行解除。 发包方（章）： 承包方（章）： 地址：