案例9(重用点).docVIP

----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 武汉建工第三建筑有限公司与武汉天恒置业有限责任公司建筑安装工程施工合同纠纷上诉案 最高人民法院民事判决书 (2004)民一终字第112号 　　　　　　上诉人（原审被告，反诉原告）：武汉建工第三建筑有限公司。　　法定代表人：乐少华，该公司董事长。　　委托代理人：裴广川，北京市广川律师事务所律师。　　委托代理人：裴愚，北京市天宁律师事务所律师。　　被上诉人（原审原告，反诉被告）：武汉天恒置业有限责任公司。　　法定代表人：刘春珍，该公司总经理。　　委托代理人：李林海，该公司职员。　　委托代理人：宫艳芳，北京市博翰律???事务所律师。　　上诉人武汉建工第三建筑有限公司（以下简称武建三公司）与被上诉人武汉天恒置业有限责任公司（以下简称天恒公司）建筑安装工程施工合同纠纷一案，湖北省高级人民法院于2003年10月31日作出（2003）鄂民一初字第2号民事判决。上诉人武建三公司对该判决不服，向本院提起上诉。本院经审理后于2004年6月29日作出（2004）民一终字第18号民事裁定，以原审判决认定事实不清为由，将本案发回重审。湖北省高级人民法院于2004年11月1日对本案作出（2004）鄂民一初字第4号民事判决。上诉人武建三公司对该判决不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2004年12月21日、2005年4月18日进行了开庭审理。上诉人武建三公司的法定代表人乐少华及其委托代理人裴广川、裴愚和被上诉人天恒公司的委托代理人李林海、宫艳芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。　　一审法院经审理查明：1998年6月16日，天恒公司作为甲方与乙方武汉建工集团第三工程有限公司（以下简称三公司）签订了一份《建筑安装工程施工合同》（以下简称合同）。合同约定，工程名称：科技大楼（B）、综合楼（C1、C2）；工程地点：香港路与光华路交汇处；工程开工日期为1998年6月18日，竣工日期为1999年5月31日。其中B栋1999年5月31日完工，C1、C2栋1999年2月15日完工；合同包干价款为6000万元，其中单方包干造价为1034．48元／平方米；甲方应完成以下工作，如造成延误，工期应相应顺延：1．开工前使施工场地具备施工条件；2．将施工所需水、电及运输道路从施工场地外部接至施工现场；3．向乙方提供施工场地的工程地质资料；4．办理工程项目报建等批准手续；5．将施工现场的水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方；6．在开工前3天之内，向乙方提供完整的施工图纸7套；7．组织乙方和设计单位、质量监督部门进行图纸会审，向乙方进行设计交底；8．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护。乙方应履行以下义务，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿：1．向甲方按月提供工程进度及施工计划报表、工程事故报告；2．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等；3．遵守武汉市人民政府和有关管理部门的管理规定；4．保持施工现场整洁；5．采取有效措施确保基坑开挖期间边坡稳定及工程桩安全，做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；6．负责已完工程的成品保护；7．参加甲方组织的图纸会审和设计交底；8．配合甲方办理施工许可证。在施工过程中，如遇下列情况应顺延工期：由于人力不可抗拒的灾害；设计变更和工程量调增；甲方不能按约定的日期提供图纸、供应设备和材料；经甲方同意的其他情况。因甲方原因延误工期，甲方应明确延长工期。因乙方原因工程不能按期竣工，由乙方承担违约责任，并处以罚款。其奖罚额度为：C1、C2栋如按期完工，则一次性奖励35万元。如不能按期完工，因乙方原因，按35万元处以罚款。延误工程一个月后，每天按合同价款千分之一罚款；B栋如按期完工，则一次性奖励35万元。如不能按期完工，因乙方原因，按35万元处以罚款。延误工期一个月后，每天按合同价款千分之一罚款；竣工工程质量经质量监督部门核验为优良工程，甲方一次性奖励乙方30万元，其中C1栋为10万元，C2栋为5万元，B栋为15万元；工程价款支付按以下办法办理：1．地下室以下部位，合同签订后乙方管理人员、塔吊进场后，甲方一次性付乙方100万元工程预付款；2．地下室以上按月形象进度70％付款。为赶工期把每月付款量化到每层，其分解如下：结构：装修安装为60％：40％。结构阶段6000万元×60％×70％＝2520万元，C1栋每层57万元×15层＝855万元，C2栋每层55万元×7层＝385万元，B栋每层58万元×22层＝1276万元。装修及安装阶段6000万元×40％×