钢结构厂房安装合同.docVIP

钢结构厂房安装（劳务）承包协议书 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 钢结构厂房安装工程，甲方将该工程交由乙方负责安装，经甲乙双方友好协商达成以下协议：乙方必须根据工程图纸和业主要求进行施工，保质保量地完成安装任务，乙方自备必要的施工设备、特殊工具。施工人员和技术人员由乙方自行组织（乙方必须为其所有的员工参加人身保险），甲方必须按时支付工程进度款。 工程地址： 完成工期： （有效工作日） 安装工程造价： 决算以实际安装的工程量进行核算或按照地平方 元/㎡计算 工程范围：地脚螺栓预埋，柱、梁、檩条、天沟、系杆、偶撑、拉条、推拉门、门柱、雨篷、雨篷彩板安装；对于焊接部位，甲方提供油漆，乙方负责补漆，维护系统包括所有屋面瓦、包边包角、脊瓦在内，不另计面积。注：墙屋面双层板按单层板平方面积增加安装费（吊车费、电焊条、氧气乙炔、钻头、切割片等工具费包含在乙方承包范围内）。 安装工程进度款； 合同签订后付 % 工程进度至主钢构吊装完毕后付总价 % 工程进度至主次钢构安装完毕后付总价 % 屋面维护安装完毕后付总价 % 墙体维护安装完毕后付总价 % 工程全部安装完毕后付总价 % 5%质保金6个月后付清。 违约罚款：因乙方原因不能按合同签订时间准时完工，乙方向甲方支付违约金，逾期一日支付 元，甲方从乙方承包费中扣除，是甲方原因甲方自负，同时赔偿乙方因误工产生的误工损失费每人每天 元。 场地要求：乙方开工时，甲方必须保证场地三通一平（路通、水通、电通、场地平整），若因场地问题造成乙方窝工，窝工费用由甲方承担。 增加或减少工程量：若业主需修改增加或减少其工程计划是，甲乙双方按签订协议价格相应增加或减少。 监督进度：甲方施工现场监督和安检人员对乙方工程质量和安全随时进行监督检查和指导，乙方应根据甲方监督和安检人员的正确指示进行施工，不得以任何借口置之不理，否则造成一切后果由乙方自负。 工程停工：若甲方通知乙方将工程停止施工，其原因并非由乙方原因造成，乙方停工后有权要求甲方按照已完工工程量支付费用。因由甲方产品质量原因造成停工工期延误、工程返工，甲方应按实际工程量支付乙方费用。 工程保管：在工程开工后和工程竣工移交前，甲方进入施工现场的一切材料及工具设备均由乙方负责保管，丢失一切由乙方负责赔偿。如遇天灾人祸和不可抗力原因除外，但乙方要及时详列损失清单给甲方以便于工作，甲方及时核对损失。若甲方决定不再继续施工，乙方应及时与甲方交接。 工程保证：乙方必须按图纸和业主、甲方的要求进行施工；验收标准按国家颁布的钢结构施工规范进行验收，如因乙方原因造成返工，乙方必须无条件在规定时间内进行返工。除天灾或业主使用不当等原因外，乙方所承建安装工程在甲方验收后保证工程质量良好一年。在保修期内乙方接到甲方维修通知后24小时内必须派人维修，否则甲方派人维修所发生的费用将从乙方质保金中扣除。 乙方在安装过程中，其人员受到伤害或给他人造成伤害的，以及财产损失的，由乙方负责赔偿。甲方如代为赔偿后，有权向乙方追偿。甲方所代付的赔偿款从乙方承包费中扣除。 本合同在履行过程中，若发生争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙任何而一方可在人民法院或劳动仲裁部门选择其一，通过诉讼解决。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方： （章） 乙方： （章） 法定代表人： 法定代表人： 法人地址： 法人地址： 身份证号码： 身份证号码： 电话： 电话： 日期： 日期：