桥梁涂装施工合同.docVIP

桥梁涂装施工合同范本 ?合同范本 ?合同样本 ?桥梁涂装施工合同范本 桥梁涂装施工合同范本 20?17?-0?4-?24? 发包方设计变更，工程量变化; ?不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等; ?甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度; 甲方资金不足，导致停工、窝工; 甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度; 甲方分包的工程，拖延了工程进度。 ? 7?.2? 上述情况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认，答复。 ? ?7.?3 ?非 ?7.?1列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 第八条 工程质量等级 ? 8?.1? 工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的__?__?__?__?_标准。 ? ?8.?2 ?工程质量经验收评定为优良标准，并按合同工期竣工，甲方给乙方奖金___?__?__?_元。 ? 8?.3? 工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。 ? 8?.4? 双方对工程质量有争议，由深圳市质量检验监督总站进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。 第九条 合同价款及调整 ? ?9.?1 ?合同价款为有条件之可调价款，有下列情况之一者可作调整： 甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证; 甲方代表签认的工程量增减; 建设主管部门公布的价格调整。 ? 9?.2? 上述情况发生后，由乙方编制调整预向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解; ?向深圳仲裁委员会申请仲裁; ?向人民法院起诉。 1? ? 3?.2? 选择上述第一种方式解决争议双方接受调解结果，应在调解结果作出后七天内执行，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行，任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或直接向人民法院起诉。 第十四条 违约 1? ? 4?. ?1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿、违约造成工期延误责任分担：甲方违约、工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。 1? ? 4?.2? 违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款__?__?__?_%?的违约金。 1 ? ?4.?3 ?赔偿经济损失的范围： 甲方代表不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。 乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。 1? ? 4?.4? 损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以经办银行计划外贷款利率计算的利息。 1? ? 4?.5? 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。 1 ? ?4.?6 ?因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查六度以上的地震; ?六级以上的持续一天台风; 3?0m?m以上的持续24?小时的大雨、暴雨; ?__?__?__?_年以上未发生过，接近或达到人体体温持续二天的高温天气; 自然原因发生的火灾; ?其它不可抗力原因工程本身的损害由甲方承担。 人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用; 造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方承担; ?乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担; ?清理、修理工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。 第十七条 合同的生效与终止 本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章，送深圳市建设工程造价管理站或深圳市城市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。 第十八条 合同份数 本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式__?__?_份，甲、乙双方各持__?__?_份，建设主管部门，建设工程造价管理站，经办银行一份。均具同等效力。 发包方地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 合同订立 年 月 日 合同签字地点： 审查意见： 经办人： 审