L1204007残联土建(十七建安.docVIP

合同编号:L1204007 建设工程施工劳务分包合同 (YJJT—2011—0214) 工程名称: 龙口市残疾人综合服务中心建设工程土建工程 甲 方：烟建集团有限公司第四建筑安装分公司 乙 方：烟建集团第十七建筑安装有限公司 甲方（总承包人）：烟建集团有限公司第四建筑安装分公司 乙方 (劳务分包人)：烟建集团第十七建筑安装有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 工程名称：龙口市残疾人综合服务中心建设工程。 工程地点：府东二路以西，港城大道以南，广电中心南。 建筑面积：约16746平方米。 结构类型: 框剪。 层数： 12层。 二、劳务作业分包项目内容 本工程主体框架、清槽、变更等土建内容以及工程临设、安全文明施工涉及到的工作内容。 三、履约担保 乙方需向甲方提供合同价款10%（总计 元）的履约保证金。履约保证金从甲方向乙方支付的前四次进度款中按比例扣留。分包工程竣工验收合格后30日内，甲方将履约保证金（扣除质量保修金后）返还乙方。 因乙方原因造成工期拖延、出现质量缺陷、发生安全事故和农民工上访等问题，给甲方造成损失的，或导致合同无法继续履行时，履约保证金不予返还，且甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容，乙方7天内无条件退场，工程量按已完工程量的60%计算。 四、合同价款与支付 1、合同价款：本工程具体结算价格见附表。结算价格包含保险费、税金等；结算价格为一次性包死，乙方不得以任何理由要求调整结算价格。 金额（大写）：伍佰零贰万叁仟捌佰元（人民币） ￥：元（以最终金额为准） 、合同价款调整：80%的工程款，主体工程完工经验收合格后30日内支付合同价款的90%；工程完工并验收合格后60日内，工程款付至已完工作量的全部工程款。 五、施工工期 1.具体开竣工日期以项目部书面通知为准。 2. 工期延误 2.1 对于不可抗力、工程变更等原因造成工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。 2.2 非上述原因造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，按整体工程总造价的1‰扣减乙方的结算价款。 六、质量检验与验收 1. 本工程具体执行质量验收规范（名称、编号）：建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）GB50204-2002）、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）及相关专业国家验收规范的规定和地方颁布的有关标准，达到国家建筑工程施工质量验收规范的要求，并达到市优质工程，结构达到清水砼塔吊、物料提升机 6、不得将分包的劳务作业再行分包或转包。乙方擅自将工程再次分包或转包，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方负责；给甲方造成的经济损失由乙方承担，且乙方履约保证金不予返还。 7、对乙方施工的已完工程进行成品保护。 8、在甲方按合同约定付款的前提下确保劳务工资100%对作业工人支付，否则由此而引起的工资纠纷由乙方承担全部责任。 9、严格执行《消防法》和甲方的消防安全管理规定，否则，按法律法规和甲方的有关规定追究责任，由此引起的一切后果由乙方承担。 10、 因乙方在本工程施工中使用的产品发生的专利权等一切纠纷，由乙方承担责任，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。 十一、质量保修 本工程质量保修按《建设工程质量管理条例》规定执行；自整体工程经有关单位验收达到合同条件之日起计算。 若工程竣工后出现因乙方原因导致的质量问题，乙方应无偿进行维修，并承担由此给甲方造成的经济损失。 十二、违约和争议 1. 甲方不按合同约定履行义务、或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任和给乙方造成的损失。 2. 乙方不按合同约定履行义务、或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任和给甲方造成的损失，且甲方有权解除本合同。 3. 双方若发生争议，应协商解决，协商不成可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 十三、其他 1. 本合同一式六份，甲方伍份，乙方壹份。本合同自订立之日起生效，质量保修期满、合同价款付清后即告终止。 2.补充条款 （1）、乙方必须严格按照甲方项目部制定的总进度计划及阶段性进度计划施工，每月按时上报进度计划，如因乙方原因造成阶段性进度计划延后，则每延误一天扣本月产值的5%，延误10天以上（含10天），甲方可解除合同，所造成的相关损失由乙方承担。如因乙方原因造成工程停工或整体工期延误，则每停工或工期每拖延一天乙方向甲方支付整体工程总造