浅论施工索赔的本科毕业论文.docVIP

本科毕业论文（设计） 题目： 浅论施工索赔 姓 名： 学号： 院（系）： 专业： 指导教师： 职称： 评 阅 人： 职称： 2007 年 4 月 本科生毕业论文（设计）原创性声明 本人以信誉声明：所呈交的毕业论文（设计）是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果，论文中引用他人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出，论文中的结论和结果为本人独立完成，不包含他人成果及为获得中国地质大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 毕业论文作者（签字）： 签字日期： 年 月 日 浅论施工索赔 摘要 随着改革开放的进一步深入，市场经济体制逐步建立和完善，建筑业规范化、法制化进度大大加快，工程项目也逐渐按国际惯例进行管理。在选择合理低价中标的经营策略下，增强索赔意识、重视索赔问题是承包商提高工程经济效益的一个途径。 索赔是指在工程施工合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能全面适当履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求。在工程承包过程中，对承包商而言，只要不是自身的责任，而是由于外界干扰造成的工期延误和成本增加。都有理由也应当提出索赔。 在实际工作中，“索赔”是双向的，建设单位和施工单位都可能提出索赔要求，但建设单位索赔数量较小，而且处理方便。可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对施工单位的索赔，而施工单位对建设单位的索赔则比较困难一些。 在实际工作中，有些施工企业没有对索赔引起足够的重视而且在实施索赔中对需要索赔的根据、内容、程度等不太了解，造成经济签证等资料不完整或不合理，致使企业受到经济损失时得不到合理补偿。因此，在市场经济中，施工企业从事经营工作的专业人员要以高度负责的敬业精神为企业经济效益，必须要重视索赔，积极、主动的寻找索赔事件。但同时施工企业必须认识到索赔的提前是公正合理的原则。要有充分的证据和理由，不能泛用索赔。 关键词：工程索赔 工程效益 施工索赔 索赔与控制 合法权益 The tray comments on the claimant being under construction Abstract With the further deepening of reform and opening up, gradually establish and perfect the market economic system, the industry standard. greatly accelerate the progress of the legal system, the project has gradually managed according to international practice. In selecting a reasonably low price successful business strategy, enhance awareness of claims, attention to the claims of the contractor works in a cost-effective way. The claim is in the process of implementing the construction contract. the other side did not perform or contract for the full and proper discharge of their obligations under the contract loss. to the other side claims. In the course of the project contract, the contractor, if not their responsibility, but because of outside interference caused by the delay in completion of construction and cost increases. Shoul