浅谈现行招投对标工程结算的施工索赔【最新资料】.docVIP

浅谈招标工程结算的施工索赔 PAGE 1 摘 要 施工索赔是一项学问颇深的技巧，是承包商保护自己并获取利益的重要手段。承包商在施工管理中能否及时、全面地发现潜在的索赔机会是索赔工作的前提条件，索赔工作人员是否具有丰富的施工管理经验，熟悉施工中的各个环节，通晓各种建筑合约和建筑法规，是否具有财会知识，都决定了承包商能否全方位的捕捉潜在的索赔机会。实际上，施工索赔机会存在于项目施工的全过程。本文结合自己多年来的招投标及结算工作经验，就施工索赔机会谈一些粗浅认识， 通过阐述，介绍索赔的定义、分类、多种多样的索赔机会及其前提条件，探讨承包商应树立强烈的索赔意识，何种情况下应该提出索赔，保障自己的利益。 关键词 招投标 工程结算 施工索赔 目 录 1、引言………………………………………………………………………3 2、工程索赔的概念及分类…………………………………………………3 3、施工索赔的机会…………………………………………………………3 4、索赔费用的组成、计算原则及方法……………………………………5 5、建设工程索赔程序………………………………………………………6 6、判定施工索赔成立的条件………………………………………………7 7、结论………………………………………………………………………7 8、参考文献…………………………………………………………………7 1 引言 工程索赔是建筑工程管理和建筑经济活动中承发包双方之间经常发生的管理业务，是承发包双方维护各自利益的重要手段，作为索赔工作人员必须具有丰富的施工管理经验，熟悉施工中的各个环节，通晓各种建筑合约和建筑法规，并具有一定的财会知识，才能全方位的捕捉潜在的索赔机会。 2 工程索赔的概念及分类 　 索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。在工程承包市场上，一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔，即由于业主或其他方面的原因，致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或造成了损失，承包方通过合法途径和程序，通过谈判、诉讼或仲裁，要求业主偿还其在施工中的费用损失的过程。 2．1按照干扰事件可以分为 工期拖延索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔（如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款引起索赔）等。 2．2按合同类型索赔可以分为 总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等。 2．3按索赔要求可以分为 工期索赔；费用索赔等。 2．4按索赔起因索赔可以分为 建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；工程环境变化索赔；不可抗力因素索赔等。 3 施工索赔的机会 3．1业主的行为潜在的索赔机会 3．1．1因业主提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符，造成中标施工后突破原标价或合同包价造成的经济损失。 3．1．2业主未按合同规定交付施工场地。 3．1．3业主未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作。导致施工场地不具备或不完全具备施工条件。 3．1．4业主未按合同规定将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，或虽接至约定地点但没有保证施工期间的需要。 3．1．5业主没有按合同规定开通施工场地与城乡公共道路的通道或施工场地内的主要交通干道、没有满足施工运输的需要、没有保证施工期间的畅通。 3．1．6业主没有按合同的约定及时向承包商提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，或者提供的数据不符合真实准确的要求。 3．1．7业主末及时办理施工所需各种证件、批文和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续而影响施工。 3．1．8业主未及时将水准点与座标控制点以书面形式交给承包商。 3．1．9业主未及时组织有关单位和承包商进行图纸会审，末及时向承包商进行设计交谈。 3．1．10业主没有妥善协调处理好施工现场周围地下管线和邻接建筑物、构筑物的保护而影响施工顺利进行。 3．1．11业主没有按照合同的规定提供应由业主提供的建筑材料、机械设备。 3．1．12业主拖延承担合同规定的责任，如拖延图纸的批准、拖延隐蔽工程的验收、拖延对承包商所提问题进行答复等，造成施工延误。 3．1．13业主未按合同规定的时间和数量支付工程款。 3．1．14业主要求赶工。 3．1．15业主提前占用部分永久工程。 3．1．16因业主中途变更建设计划，如工程停建、缓建造成施工力量大运迁、构件物质积压倒运、人员机械窝工、合同工期延长、工程维护保管和现场值勤警卫工作增