张掖建设工程施工许可.docVIP

PAGE PAGE 3 张掖市建设工程施工许可 变更、延期、停复工登记及遗失补证申请表 项目名称 工程名称 原施工许可证编号 原施工许可证序列号 申请单位 法定代表人 身份证号码 申请经办人 联系电话 移动电话 □单位名称变更 □ 建设单位名称变更 □ 施工单位名称变更 □ 监理单位名称变更 变更前名称 变更后名称 □单位变更 □ 建设单位变更 □ 施工单位变更 □ 监理单位变更 变更前单位 变更后单位 建设单位变更的，变更后的规划许可文号 施工单位变更的，变更后的注册建造师 注册编号 资格等级 注册专业 监理单位变更的，变更后的项目总监 注册编号 注册专业 □工程名称变更 变更前工程名称 变更后工程名称 变更后的规划许可文号或更名批复号 □在建工程追加附属小型工程或主体加层登记 变更后的计划立项批文号 变更后的规划许可文号 增建部分建筑面积 平方米 增建部分合同工程造价 万元 原施工许可证允 许施工的内容 增建工程内容 施工单位 监理单位 □延期开工登记 原施工许可证登记合同开、竣工日期 年 月 日至 年 月 日 现申请登记合同开工、竣工日期 年 月 日至 年 月 日 未开工原因及其他需要说明的情况 □停工登记 申请停工日期 年 月 日 计划复工日期 年 月 日 停工原因及其他需要说明的情况 □复工申请 申请复工日期 年 月 日 计划竣工日期 年 月 日 复工原因及其他需要说明的情况 □遗失补证 遗失施工许可证 ： □ 正本 份； □ 副本 份 遗失原因及其他需要说明的情况 其他需要补充说明的情况： 申请单位承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，受理机关可终止审理；如因虚假材料引致法律责任，概由申请单位承担，与受理机关无关。 法定代表人（签字）： 建设单位 （盖章）： 年 月 日 注：本表一式一份，由建设行政主管部门留存。 施工许可变更、延期、停工登记、复工申请及遗失补办 办事指南 第一部分 申办资料清单【附注1】 【特别提示：施工许可变更登记等申请资料除注明提交电子文件外，其余均应提交书面文件。 书面文件中除注明提交原件外，其他可提交加盖申请单位公章的复印件（成册的复印件应在正面和侧面加盖公章）并提供原件核验。提交的资料中除注明份数外，其他均为一式一份。】 一、在建工程建设单位、施工单位或监理单位名称变更 1、《张掖市建设工程施工许可变更、延期、停复工登记及遗失补证申请表》及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括：申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明； 2、工商部门出具的名称变更证明； 3、变更后的《建设工程规划许可证》(建设单位名称变更的提交)；变更后的《企业资质证书》副本(施工、监理企业名称变更的提交)； 4、已取得的《建设工程施工许可证》原件正本一份、副本两份。 （法律依据：《？》） 二、在建工程建设单位或施工、监理单位变更【附注2】 1、《张掖市建设工程施工许可变更、延期、停复工登记及遗失补证申请表》及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括：申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明； 2、原施工（监理）合同中止证明材料： 原建设单位与原施工（监理）单位同意签订的原施工（监理）合同中止文件；通过拍卖等其他合法方式中止原施工（监理）合同的，提交法院判决书等相关证明材料； 3、已取得的《建设工程施工许可证》原件正本一份、副本两份； 4、其他材料：按《施工许可申领办事指南》【附注3】第一部分第三款“提交材料”中的第1至10项要求的材料提交（提交变更后的材料，若原工程施工许可时已提交且未发生任何变化的材料，经书面承诺后可免于提交）。 （法律依据：《建筑工程施工许可管理办法》第五条） 三、工程名称变更 1、《张掖市建设工程施工许可变更、延期、停复工登记及遗失补证申请表》及经办人身份证明材料。其中经办人身份证明材料应包括：申请单位法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件和被授权人身份证明； 2、变更后的《建设工程规划许可证》； 3、已取得的《建设工程施工许可证》原件正本一份、副本两份。 （法律依据：《？》） 四、在建工程追加与主体工程施工不可分割的附属小型工程或主体加层工程登记 （一）增建工