购销合同答辩状范本.doc

编号: ___________________ 购销合同答辩状范本 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日 　　答辩人_________________________ 　　地址_________________________ 　　代理人_________________________ 　　被答辩人_________________________ 　　地址_________________________ 　　答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见_________________________ 　　答辩事项_________________________ 　　答辩人已经按照双方签订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项，但涉案工程因发包人______房地产开发有限公司（以下简称______公司欠付答辩人巨额工程款，目前，答辩人已将______公司诉至______省高级人民法院，该案目前正在审理之中。 　　法院应当将______公司追加为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。 　　事实与理由_________________________ 　　一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项，不存在违约，合同约定的支付余款的付款条件未成就。 　　答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约定工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______工程款，十五层后按月进度的______支付，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。 　　即使按照被答辩人所称的合同总值______万元，答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款______万元，已付款比例占合同总额为______，已超过合同约定的工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______工程款；答辩人已遵守合同的约定，履行了约定的付款义务。 　　至于余款，合同约定在工程竣工验收合格后支付，目前该工程只是主体工程完工，尚未完成室内安装等工程，工程并未进行竣工验收，因此并不符合余款在工程竣工验收合格后一次性付清的付款条件。 　　二、涉案工程发包人______公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。 　　因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款______亿元，工程自______年______月______日起不得已停工，答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至______省高级人民法院，目前该案正在审理之中。 　　鉴于由于______公司的原因致使工程停工，且导致工程不能按期竣工验收，从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项，建议法院追加______公司为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。 　　综上，答辩人与被答辩人权利义务关系明确，但合同约定的付款条件并未成就，因此请求法院驳回原告的诉讼请求。 　　或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾，答辩人也请求法院将涉案工程的发包人______公司追加为被告，由______公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。 　　此致 　　______县人民法院 　　答辩人_______________________________ 　　______年______月______日 　　附_________________________答辩书副本_____份； 　　证据材料______份。 整理范文，仅供参考,欢迎您下载我们的文档 资料可以编辑修改使用,觉得好可以点个赞哦 致力于打造全网一站式需求, 如果没有找到合适的文档资料，可以留言告知我们哦