项目9：建设工程项目合同管理.ppt

* (1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。 (2) 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。 设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延； 设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用，并列入合同价款，工期相应顺延。 (3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用，工期不予顺延。 47.6 投料试车应在永久工程竣工验收后由发包人负责。 如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。 投料 试车 * 48 竣工资料 48.1 合同工程具备竣工验收条件，承包人应按规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整竣工资料及竣工报告，发包人、承包人应按第49条规定进行验收。提交上述资料的费用已包含在合同价款中。 48.2 如果承包人不按规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未达到竣工条件。 提交竣工资料和报告 提交竣工资料的限制 * 7. 工程量的确认 53 工程计量 53.1 工程的计量规则以国家标准建设工程工程量清单计价规范、河北省建设工程工程量清单编制与计价规程为准。 53.2 承包人应按第65.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。 53.3 当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。 承包人收到通知后不派人参加计量，应视为认可计量结果。 造价工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。 工程计量的依据 已完工程款额报告的提交和核实 现场 计量 * 53.4 造价工程师收到承包人按第65.1款规定提交已完工程款额报告后的14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。 53.5 如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。 造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。 承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第69条规定处理。 收到已完工程款额报告的限制 复核计量结果 * 53.6 对承包人下列的工程量，造价工程师不予计量 。 超出设计图纸范围的工程量 未经验收或验收不合格的分项工程量 因承包人原因造成返工的工程量 65.1 发包人、承包人应在专用条款中约定进度款的支付期的时限。专用条款没有约定的，支付期间应以月为单位。 承包人应在每个支付期间结束后的7天内向造价工程师发出由承包人代表签署的已完工程款额报告和支付申请一式四份 详细说明此支付期间自己认为有权获得的款额，包括分包人已完工程的价款，并抄送发包人和监理工程师各一份。 不予 计量 约定支付期限和提交支付申请 * 69 合同争议 69.1 本合同履行期间，合同双方应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。 合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力； 合同双方或一方不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方，此时该暂定结果成为争议。 合同双方在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之后的14天内，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，应视为合同双方已认可暂定结果。 认可暂定结果或产生争议 * 69.2 争议发生后的14天内，合同双方可进一步进行协商。 协商达成一致的，双方应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师； 协商仍不能达成一致的，应按第69.3款至第69.6款规定进行调解、仲裁或诉讼。 69.3 合同双方没有按第69.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方应在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解机构处理，或直接按第69.6款规定提请仲裁或诉讼。 合同双方或一方逾期既未将争议提交调解机构，也未提请仲裁或诉讼的，应视为合同双方已认可暂定