代交合同履约保证金.docx

代交合同履约保证金 　　履约保证金协议　　甲方：***　　乙方：　　本履约保证金协议由双方于年月日在订立。　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。　　第一条鉴于甲方与乙方签署了***施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。　　第二条保证金缴纳时间　　乙方应当在施工合同签订后7日内向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。　　第三条保证金额　　乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币***元作为履约保证金交付给甲方。　　第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌7日内。　　保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元。　　第五条生效条件　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。　　第六条其他本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。　　甲方：乙方：　　地址：***地址：　　邮政编码：***邮政编码：　　法定代表人法定代表人　　或授权代理人：或授权代理人：经办人：经办人：　　电话：****电话：　　传真：***传真：　　开户银行：***开户银行：　　帐号：***帐号：　　履约保证金合同　　甲方：　　乙方：　　本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。　　第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。　　第三条保证金额　　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。　　第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。　　第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。　　第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。　　第七条争议的解决　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。　　第八条生效条件　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。　　第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。　　甲方：乙方：　　法定代表人或授权代理人：法定代表人或授权代理人：　　履约保证金合同　　甲方：　　乙方：　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。　　第二条保证金额　　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元作为履约保证金交付给甲方，　　第三条保证范围为乙方严格按照施工合同约定履行义务。乙方如有以下行为，甲方可按履约保证金总额的相应比例扣除履约保证金：　　1、乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，扣除比例为；　　2、因乙方原因导致工程不能按约定竣工日期竣工，扣除比例为；　　3、因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的，扣除比例为；　　4、因乙方管理不善，不能达到安全文明施工要求，扣除比例为；　　5、乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，扣除比例为；　　6、因乙方原因，影响了甲方正常的工作秩序，造成甲方损失的扣除比例　　为；　　7、乙方明确表示或者