窑炉设备公司合同.docxVIP

窑炉设备公司合同 　　窑炉工程施工合同　　工程名称：济宁山水水泥窑炉砌筑合同业主单位：济宁山水水泥有限公司施工单位：滕州慧安窑炉工程有限公司签订时间：　　签订地点：济宁山水水泥有限公司厂内　　济宁山水水泥窑炉施工合同　　甲方：济宁山水水泥有限公司乙方：滕州慧安窑炉工程有限公司　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，经过协商达成以下合同条款，共同遵守执行。1．工程名称：济宁山水水泥厂2．施工地点：济宁市嘉祥马集　　3．施工内容，本合同有效期至XX年12月30日在　　其期间内甲方需窑炉检修项目全部由乙方承担回转窑内更换耐火砖　　预热器、三次风管及分解炉浇注料拆除、更换。清理分解炉、鹅颈管处结皮窑头罩、篦冷机浇注料拆除更换。3.预热器内筒挂板更换。4．双方权利、责任和义务甲方权利、责任和义务　　甲方保证乙方检修所需备品配件、主、辅材的供应使用等，为乙方创造必要的施工条件，免费提供施工、生活所需的电源、水源、风源、不锈钢焊条、普通焊条、氧气、乙炔，吊车吊装打砖机　　协助乙方解决食宿问题，食宿费用由乙方承担。按合同要求付款。乙方权利、责任和义务　　乙方应服从甲方的协调工作，接受甲方代表及其材料厂家技术人员对工程质量的监督和检查，并积极给予配合。　　乙方应加强施工现场管理及职工素质教育与安全教育。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全。非成事故的责任和因此发生的费用，全由乙方负责承担。检修时所需材料及照明、割焊等工器具由乙方自备。检修期间将废旧材料及时清理出筒外。　　乙方应根据甲方通知要求到达厂内进行施工,如不能按甲方规定时间到达厂内施工，耽误时间甲方按每小时1000元处罚乙方。　　施工单位必须保证施工质量和施工进度，保证24小时不间断施工。5．工期　　工期：天。　　因甲方原因造成停工的，相应顺延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。　　工期延误：对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期顺延。设计变更和工程量增加。　　因甲方其它设备检修，备品备件、材料供应不到位，非乙方原因停水、停电、停风造成乙方停工累计超过四小时，超过四个小时不足8小时甲方按266元每人次，补给乙方作为误工费。不可抗拒；　　合同中约定甲方同意给予顺延的其他情况。　　如因乙方原因造成工期延误的，每超过工期1小时对乙方罚款100元，每提前工期1小时对乙方奖励100元　　6．工程质量与验收标准、规范　　本次工程的质量目标为：设备负荷运行三个月内不能因施工质量问题影响运转，三次风管弯头除外。　　乙方严格按照设计图纸资料以及国家有关工程施工规范组织施工。施工规范和验收标准　　《水泥行业筑炉工程质量检验评定标准》；7．工程竣工验收　　竣工验收。工程具备竣工验收条件，甲、乙双方共同组织对工程进行验收，乙方按国家工程竣工验收的有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。　　甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后1日内无正当理由不组织验收，从第2日起承担工程保管及一切意外责任；验收后2日内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。8．施工综合单价及竣工结算工程内容及价格　　回转窑内耐火砖拆除、清理、更换。　　浇注料拆除、清理、更换。如施工期间发生合同以外的检修项目，由双方现场协商工程价格。工程结束后，出具工程核定单进行结算。　　甲乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款第条处理。9．付款方式：承兑支付　　施工队伍及工器具进厂当日内，支付暂估合同款的30%;　　施工完毕，负荷试车72小时正常后，再支付工程款的65％。合同款的5％作为质保金，在负荷运行三个月内无施工质量问题支付总工程款的5%质保金，在3个工作日内一次性付清。10．合同生效、终止及其它　　本合同自签字之日起生效，甲、乙双方履行完各自的责任和义务后自行终止。未尽事宜，双方友好协商解决。　　本合同在执行过程中，如发生纠纷、争议，双方按合同法友好协商解决，若协商不成，在甲方签订所在地法院裁决。　　本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方代表签字生效。　　回转窑内耐火哦转砌筑及窑头部位浇筑料施工技术确保特殊措施　　1、回转窑内耐火砖砌筑完成后，为确保砌筑质量，业主应按照下表预留时间供检查、紧固　　耐火砖。　　2、窑前部位冬季浇筑料施工厚度不易过厚，厚度应控制在　　300mm以　　下，如浇筑料施工厚度较厚，应采取以下安全施工方案：3、浇注料施工养护要求：　　4、　　确保施工所用的耐火材料符合国家相关标准，且配套、保存、保管条件符合相　　关要求，处在质保期内。　　5、(来自:写论文网:窑炉设备公司合同)回转窑内耐火