电力线路施工劳务分包合同.docx

电力线路施工劳务分包合同 　　篇一：电力建设工程安装劳务分包合同　　电力建筑工程安装劳务分包合同　　合同编号：　　甲方：湖北汉伟种猪有限公司 （以下简称甲方）　　乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司（以下简称乙方）　　一、名称工程：　　1、10kV东春线新增315配变线路工程　　二、工程地点：阳新县田畈村　　三、工程内容：　　新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路，新立 电杆21基（具体以正阳电力设计院设计为准）。　　四、工程工期　　1、工程施工期限：从签定合同之日起到 XX年 08 月 10 日止。　　2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。　　（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；　　（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；　　（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工；　　（4）因第三方阻止施工；　　（5）因甲方其它原因影响工程施工。　　五、施工与设计变更、施工要求　　1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工；　　2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；　　3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。　　六、甲、乙双方责任及义务　　（一）甲方　　1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；　　2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；　　3、责督促乙方按合同工期进行施工；　　4、责工程施工中的青苗补偿；　　5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；　　6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。　　（二）乙方　　1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；　　2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误登电杆，误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；　　3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；　　4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；　　5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切费用。　　6、负责工程竣工验收。　　八、承包方式、付款方式及结算　　（一）承包方式：按工程总造价48万元发包给乙方。　　（二）付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。　　九、工程质量、竣工验收与保修　　双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收，确保验收合格。　　十、违约责任及其它　　1、甲乙双方必须严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行；　　2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包干价的3%交付违约金；　　3、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力；　　4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份；　　5、解决争议的办法：（1）双方协商解决；（2）诉讼至阳新县人民法院判决。 　　甲方（公章） 乙方（公章） 　　法定代表： 法定代表：　　委托代理人： 委托代理人：　　经办人：经办人：　　年月日年月日　　篇二：10kV电力线路迁改施工劳务承包合同　　10kV电力线路迁改施工劳务承包合同　　甲方：铜仁市国有资产投资有限公司 （以下简称甲方）　　乙方：重庆市龙威送变电工程有限公司_ （以下简称乙方）　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的《城市棚户区改造工程项目》中的粮食直库10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程 承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。　　一、工程名称与地点　　该工程为《铜仁市城市棚户区改造工程项目》10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍区。　　二、承包方式与要求　　该工程总承包的形式，以包工、包料的方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。　　三、工程承包单价与内容　　经双方协