- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
建筑污水处理、消防、配电、给水排水施工合同
建筑污水处理、消防、配电、给水排水施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就?? 污水处理、消防、配电、给水排水? ?工程施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程概况:
1、工程名称:??污水处理、消防、配电、给水排水?
2、工程地点:
3、?工程 期限: 天?
4.1、工程施工工期:自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期 ? 天。每拖延一天,乙方需支付甲方每日??? ?元违约金。
4.2、在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定:
4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者;
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5.工程承包方式:本工程采用施工总承包,并采用固定总价包干,包工包料。
6.工程价款: 人民币(大写) 。
二、甲乙方工作:
1、甲方工作。?1.1施工场地具备开工条件;
1.2外部施工环境协调,内部工程 质量、安全、进度管理;
2、乙方工作。??
2.1厂区管网(污水处理、厂区消防、配电、给水)?? 2.1 工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护;
2.2保证施工场地整洁,遵守建设工程安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,如发生安全事故,其一切责任及费用,包括事故处理费用,均由乙方自负;
2.3?服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理,及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。
2.4施工材料见附页
三、 工程结算及付款方式:
1、付款方式
1.1、根据施工图,实行总价包干,单价不调整,施工时工程量有变动的,按规定调整。
1.2、进场施工付合同造价 50 %
1、3、工程完成???100? %,付合同造价的??30???%, ;
1.4、工程竣工验收合格再付至合同造价的???15?? %;
1.5、质保期结束后付合同造价的 5?? %;
四、工程技术要求
1、给水排水、室外化粪池施(见工艺流程)、厂区消防、污水处理、配电按国家技术要求施工(厂区消防必须经消防验收合格)。
五、工程质量及验收标准:
1、乙方应有关规范施工,并确保验收;
2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品;
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的,甲方有权要求
乙方停工整改、缓发工程进度款,情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场,并承担由此造成一切损失。
六、工程保修:
1、保修内容:所施工的全部内容;
2、保修期:土建工程保修 一 年;水电设备保修 一 年。
3、保修责任:在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修并赔偿造成的损失,如使用不合格材料,乙方承担造成所有经济损失。
七、 违约责任:
1、乙方未按清单所示的产品名称、型号、规格、品牌、产地等提供,私自变更的,甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值???50 %的违约金。
2、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的,甲方有权要求乙方偿付工程款总值 50 %的违约金,并承担由此造成的相关损失,乙方偿付了违约金后和损失费后,不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。
?3、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的,由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。
八、合同份数及有效期限:
1、合同一式二份,甲乙双方各执一份;
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附则:
1、如有特别情况或未尽事宜,双方根据实际情况拟定附则条款,作为本合同之附件。
2、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,解决不成交由甲方所在地判决。
3、其他未尽事宜双方可另行商定。
?
甲方(盖章): 乙方(盖章):
地 址:?????????????????????????????????? ?? ? 地 址:
法人代表(签字盖章):????????????????????????????????????????? ?法人代表(签字盖章):
电 话:????????? ???????????????????????????????????????????? ?? ? 电 话:
建设给水、排水工程用材料
工程名称
施工单位
分项工程
材料型号及规格
品牌
单位
数量
单价
金
您可能关注的文档
最近下载
- 银行信息安全管理办法.doc VIP
- (2024年秋新改)部编版七年级上册道德与法治 《走近老师》教案.docx VIP
- 2019 川崎忍者ninja1000 sx简体中文维修手册.pdf VIP
- 公路和桥梁工程项目管理指引 Construction Management Guideline for Road and Bridge.pdf
- 《重庆森林》王家卫电影的视听艺术.ppt
- (2024年秋新改)部编版七年级上册道德与法治《拥有积极的人生态度》教案.docx VIP
- (2024年秋新改)部编版七年级上册道德与法治《增强安全意识》教案.docx VIP
- Positive-Psychology哈佛幸福课英文字幕.docx VIP
- (2024年秋新改)部编版七年级上册道德与法治《探问人生目标》教案.docx VIP
- 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求.ppt
文档评论(0)