机械设备租赁合同甲.doc

甲方代表： 乙方代表： 机械设备租赁合同（(甲鉴于该合同属于“劳务分包合同”的一份配套合同，且仅仅是为了确定劳务分包单价中的机械费用，不对外检查。建议文本简洁一些，没有必要写那么复杂。 鉴于该合同属于“劳务分包合同”的一份配套合同，且仅仅是为了确定劳务分包单价中的机械费用，不对外检查。建议文本简洁一些，没有必要写那么复杂。 （内部结算用） 合同编号：哈大客专（二大队）机械×××号 出租方(以下简称甲方)： 承租方(以下简称乙方)： 鉴于乙方承建的 工程,机械设备不足，乙方委托甲方为 工程提供机械设备,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商一致签订本合同。 一、机械设备使用范围及工作内容 工程名称： 工程地点： 工作内容： 二、 机械设备使用期限 自 年 月 日至 年 月 日，总日历工作天数为： 天。 三、租金结算方式费用支付 1．甲方提供的机械设备按实际完成的工程数量和对应的机械费用限额计算租赁费用，工作内容工程项目或费用名称及机械设备租赁费计算单价见附件。 2．乙方根据甲方完成工作量按月计价，并按结算金额的90%支付租赁费用，其余10%待所有工作内容完成后一次付清。 四、设备的进出场费、设备在租赁期间所需的各种油料、设备维修及操作人员工资等一切费用由甲方负担。 五、甲方的义务： 1． 根据工程的需要配置机械设备,甲方提供的机械设备应满足施工的需要和乙方的总体工期安排。 2．为乙方提供性能良好的设备,并负责设备在施工现场的看护,保证设备的安全，。 3．设备进入乙方施工现场后，甲方操作人员应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。 4．甲方操作人员应按设备操作规程施工，在正常施工条件下，甲方机手不得拒绝乙方要求的连续施工。 六、乙方的责任： 1．及时为甲方提供施工场地,明确工作内容，并尽量减少设备闲置。 2．按月计量，并在计量后 日内支付机械设备租赁费用。 七、违约责任： 合同一方有下列违约行为，违约方应视其经济或形象损失的具体情况支付对方合同总价 15%以内具体数额待定！的违约金。 具体数额待定！ 1．当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： (1) 乙方违反本合同第六条的约定，不按时向甲方支付机械设备租赁费用； (2) 乙方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。 21． 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任： （1）⑴、因甲方机械设备原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付 元的违约金； （2）⑵、甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方还应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 2．当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： ⑴、乙方违反本合同第六条的约定，不按时向甲方支付机械设备租赁费用； ⑵、乙方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。 3．当甲方管理人员不到位、操作人员不服从乙方管理人员指挥，危及工程质量、安全生产、文明施工、环境保护和社会治安等，乙方有权对责任人实施经济处罚。 4．一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 八、争议 1．甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议： （1）⑴、双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁； （2）⑵、向有管辖权的人民法院起诉。 2． 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果： ⑴、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； ⑵、调解要求停止合同工作，且为双方接受； ⑶、仲裁机构要求停止合同工作； ⑷、法院要求停止合同工作。 九、 合同的变更及解除 1． 本合同依据的工程项目有所变动，致使约定的工作内容发生变化时，双方应及时变更或签订补充合同。 2． 经甲乙双方协商同意后，可进行合同的变更及解除。 3．如果乙方不按照本合同的约定支付机械设备租赁费用，甲方可以停止工作。停止工