建设工程内部承包施工合1.docVIP

PAGE PAGE 6 建设工程内部承包施工合同 发包方：河南省中强路桥工程建设集团有限公司灵宝项目部 承包人： 身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法规、遵特循平等、自愿、公平和诚信 的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本内部承 包施工协议。 一、工程概况 工程名称：灵宝市泰和中西医结合医院项目 工程地点：灵宝市开元大道 工 程 量：(暂按)八万平方米 工程内容：门诊楼，病房楼，养老中心楼 工程总造价：1.6亿元 二、工程承包范围 本工程属包工包料，实行包质量、保工期、包安全文明等 承包方式。 三、工期 开工日期：以建设方开工通知书日期为开工日。 竣工日期：按照工程量总施工天数最后一天日期为准。 工期总日历天数450天。 1、开工日期以实际开工日为准，各分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，合同双方签定生效乙方应在十日内进驻现场，搭建临建设施，并按照甲方开工通知约定时间开工。 2、甲方向乙方下发开工通知书同时提供施工图8套。 3、如因甲方原因或不可抗拒的因素，导致乙方一周内停工超过8小时，乙方应及时在48小时内向监理工程师和甲方提出书面工期顺延认可。 4、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方代表或监理工程师可向乙方发出指示，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指示后要加班加点按时完成施工计划。 5、如因甲方手续不全或地方环境等造成乙方被地方政府 处罚或被停工，其经济损失由甲方负责。 四、质量标准 工程质量标准：优质工程。 五、工程价款的计算 1、双方同意本协议采用可调价，按照《河南省建设工程建筑和装饰工程量清单综合单价》、《河南省建设工程安装工程量清单综合单价》2008年版定额及所有配套取费和最新相关文件计算本合同工程价，以实际决算为准，人工工资取费按河南省定额站和三门峡市发布的季度指导价规定执行。(新定额采用按新定额执行)。 2、依据施工图纸、承包范围、结算条款、现场签证和甲方出具的设计变更等；土建和装饰套用河南省建设厅颁布的《河南省建设工程建筑和装饰工程量清单综合单价》、安装工程套用《河南省建设工程安装工程量清单综合单价》，材料价格按照当地市建委发布当季度价格计取(如价格超出发布的价格要据实计取)。 3、未定的各种特种设备有甲方负责定购，如电梯、医疗等。 4、专项费用按当地市建委文件的通知执行。结构检测费用按规定支付。 5、施工用水电 (1)甲方负责施工现场的三通一平全部到位。 (2)施工产生的水、电费用由乙方承担。 六、付款方式 按工程进度的工程量，乙方每月25日前将所完成的工程量经监理人员和甲方代表审查签字认定后，甲方在7个工作日内支付所完成工程量85％。竣工验收付至总工程款的97％，下余3％为质量保证金，质保期按国家有关规定。质保期满后15个工作日内一次性付清(不计利息)。 七、合同履约保证金 1、合同双方签定生效当天乙方向甲方缴纳合同履约保证金150万元，在接到甲方开工通知后两日内交纳工程质量、农民工资保证金共计150万元。 2、质量保证金的退还，按照完成工程量的30%退还30%，完成工程量50%退还50%，竣工验收合格完工退20%。 3、甲方未能按照约定开工日期开工，按乙方实际交纳保证金数额，甲方按照银行同期贷款利率的四倍计付利息。 八、材料管理使用 1、工程中所需材料涉及到装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、检验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。 2、主材、地材、未计价材，按照施工期间当地市建委发布的当期价格信息价调整，同时执行国家政策调整。 九、付款违约条款 1、甲方不按合同约定支付工程款时，乙方有权停止施工， 停工期间给乙方造成的经济损失由甲方负责，因此造成的工期 相应顺延。 2、工程完工后，甲方不按协议约定支付工程款，乙方有权留置全部建筑物，并有权依法申请人民法院依法处置，所得价款优先支付乙方工程款及有关费用。 十、甲方所提取费用 乙方向甲方缴取12％费用(包括甲方向建设方让利和管理费用)，不包括各项税金。所缴纳的各项税金由甲方代缴当地税务部门。 十一、质量保修 质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修的，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除。 十二、违约责任 1、协议生效后，某一方不履行或单方终止，违约方应承担所完成工程总造价的1％违约金。 2、乙方不能按约定的竣工日期完工，逾期每天乙方向甲方交纳2000元的违约金，每提前一天甲方给乙方资金2000元。 3、乙方在通过竣工验收之日起10日内提供完整的竣工资料和竣工图两份。 4、甲方不按约定如期支付工程