安装劳务承包合同.docxVIP

安装劳务承包合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确甲乙方在建筑工程承包合同中的权利、义务、和经济责任，经甲乙双方协商同意签订下列条款，共同遵守。 第一条：工程概况和承包工作内容及承包方式： 工程名称：乌审旗嘎鲁图镇安置周转房 2、工程地点：乌审旗嘎鲁图镇 3、建筑面积： 万平米 结构类型：框剪结构 分包工作范围及内容：本工程设计内的给排水工程、采暖、消防工程（含人防系统安装预埋工作）按工程设计图纸要求，完成图纸全部内容。 分包方式：包工不包料。 第二条：工期要求 开工日期： 工期日历天数：300天。图纸下达后，以发包方总施工进度计划为准。 奖罚制度：提前一天完工奖人民币1000元，延迟一天罚人民币1000元。 第三天：工程质量等级：合格 第四条：安全生产文明施工标准： 按JG59-99安全检查标准及地方企业标准。 乙方必须保证安全施工，重大伤亡事故、轻伤事故，一切由乙方负责。 安全文明施工由发包方有关管理每周进行现场检查，并根据JGJ59-99安全检查标准进行考核，作为奖惩依据。 施工现场如出现打架斗殴事件一次处罚1000-10000元，出现两次，甲方有权利将肇事者驱逐现场，并解除劳务合同，出现盗窃，甲方有权将偷盗者驱逐工地现场，情节严重者，依法移送公安机关。 第五条：乙方承包范围： 主体结构：图纸范围内，开始至结构封顶，室内、外给排水、暖通（含消防、人防预埋）。 机械及材料：施工所需的全部机械设备，所需的小料（胶水、套管等）全部由乙方负责。 3、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金 元，作业完成后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。 4、非甲方原因发生的连续3方天内（含72小时）的停窝工费用由乙方负责。 第六条：合同价款的结算和支付 1、工程承包价： 元/㎡ 支付劳务费，以主体结构封顶为一支付节点，安装完成验收合格后，付工程量的85%，在通暖正常后付95%，余5%质量保修金按国家相关规定执行。 第七条：质量 承包方必须严格按照施工方案技术交底和国家现行规范、强制性条文标准质量进行施工，如质量验收不合格，由承包方承担返修、材料赔偿责任。 承包方在施工过程中，应严格控制质量和施工工艺流程，认真落实三级自检制度，做到每道工序必须上报甲方监理验收合格后方能进行下道工序施工。 第八条：工期延误 在施工过程中，承包方必须保证人员相对稳定不能随意变更备案人员，人员变动率小于10%，服从发包方的统筹安排，统一调动。 承包方必须采取有效保证完成计划工期的措施，分别在次日、次周将延误的工期赶上。如承包方没有采取有效保证完成计划工期的措施，不但没有将拖延的工期赶上，还造成月计划未能完成，发包方有权将承包方滞后的工程量按进行罚款处理，情节严重者甲方有权终止合同，同时将长包房已完成的工作量按70%结算。 非承包方原因造成工地停工，原则上服从发包方的其他工作安排。如发包方无其他工作安排，造成承包方全线连续超过三天以上（不含三天）停工时，发包方按承包方停工前一天的实际出勤人数考勤（已签证为准）。 第九条：合同争议的解决 在履行合同中发生争议的双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请解决。当事人不愿和解、调解或调解不成的，可向乌审旗人民法院诉讼。 第十条：合同的生效和终止 本合同经双方签字盖章后生效，在完成合同约定的工作内容，结清工程结算尾后即宣告终止。 第十一条：本合同一式两份，双方各执一份。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日