精选个人工程承包合同书 安装工程承包合同书word版.docVIP

　　 　　我们都知道，所有工程承包都会签订合同书，那合同书具体如何书写呢?以下是本站分享的个人工程承包合同书 安装工程承包合同书，希望能帮助到大家! 　　个人工程承包合同书 安装工程承包合同书 　　发包单位(以下简称甲方) 　　承包人　(以下简称乙方) 　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 　　第一条工程概况 　　湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按　米计算。 　　第二条施工方案 　　1、护坡 　　(1)基底宽　米，厚　米，自下而上慢慢收至高度为　米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为45，砖要好质量的青砖或红砖)。 　　(2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 　　第三条合同工期 　　1、经双方协商确定，工程期为　日，暂定于自　年　月　日起至　年　月　日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工， 　　—— 　　第十条其它 　　本合同于　年　月　日由双方在　签订，自双方签字或盖章后生效，一式　份，上方各执一份，上交　份。 　　发包单位(甲方)(盖章) 　　授权代理人(签字或盖章)　　联系电话 　　承包人(签字或盖章)　联系电话 　　年　月　日 　　二、个人工程承包合同地税税率是多少 　　1、承包、承租者对经营成果不拥有所有权的纳税计算 　　承包、承租经营者对经营成果不拥有所有权，仅是按合同(协议)规定取得一定所得的，其所得按工资、薪金所得项目征税，适用5～35%的九级超额累进税率。 　　关于该项所得的计算请参见前面工资、薪金所得计算部分。 　　2、承包、承租者对经营成果拥有所有权的纳税计算 　　承包、承租经营人按合同(协议)的规定只向发包、出租方交纳一定费用后，企业经营成果归其所有的，承包、承租人取得的所得，按对企事业单位的承包经营、承租经营所得项目，适用5～35%的五级超额累进税率征税。 　　三、个人工程承包合同纠纷怎么处理 　　1、和解或调解 　　发生建设工程承包合同争议时，当事人可以自行协商和解，或者通过第三者进行调解。 　　和解是指当事人通过自行友好协商，解决合同发生的争议。调解是由当事人以外的调解组织或者个人主持，在查明事实和分清是非的基础上，通过说服引导，促进当事人互谅互让，友好地解决争议。 　　2、仲裁 　　建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解，或者和解、调解不成功，可以根据达成的仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构仲裁。 　　仲裁具有办案迅速、程序简便的特点和优点，而且进入仲裁程序以后，仍然采取仲裁与调解相结合的方法，先调解，后仲裁，首先着力于以调解方式解决。 　　3、诉讼 　　如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款，发生争议后也没有达成书面的仲裁协议，或者达成的仲裁协议无效，合同的任何一方当事人，包括涉外合同的当事人，都可向人民法院提起诉讼。 　　个人工程承包合同书 安装工程承包合同书 　　发包单位 (以下简称甲方) 　　承包人 (以下简称乙方) 　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 　　第一条工程概况 　　湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。 　　第二条施工方案 　　1、护坡 　　(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为45，砖要好质量的青砖或红砖)。 　　(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 　　(3)、完工后做围墙10米左右。 　　(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 　　第三条合同工期 　　1、经双方协商确定,工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 　　第四条价格及付款方式 　　1、工程总承包价为 元。 　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 　　3、付款方式竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 　　第五条甲方义务 　　1、按合同向乙方拨付工程款。 　　2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 　　第六条乙方义务 　　1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 　　2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 　　第七条施工安全 　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标