2020建设工程造价协议书范本.docxVIP

2020建设工程造价协议书范本 2020年10月1日将实行2020年新版建设工程造价协议书，该协议书的主要条款包括工程概况、服务范围及工作内容、服务期限、质量标准、酬金或计取方式和合同文件的构成等方面，2020年新版建设工程造价协议书范本： 建设工程造价协议书范本 委托人(全称)：___________________ 甲乙双方签署本协议后，终止双方的权利和责任。乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动有关的事宜向甲方要求其他任何费用或承担任何责任。 咨询人(全称)：___________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。 乙方在试用期内，考勤均由甲方按实际出勤状况和公司考勤制度执行。试用期劳动合同乙方在试用期内，公司的福利待遇均已包含在试用期工资内。 一、工程概况 1.工程名称：_________________ 2.工程地点：____________________ 3.工程规模：____________________ 4.投资金额：___________________ 5.资金来源：__________________ 6.建设工期或周期：_____________________ 7.其他：________________________ 二、服务范围及工作内容 本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。 双方约定的服务范围及工作内容：__________________。 服务范围及工作内容详见附录A。 三、服务期限 本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实施，至______年______月______日终结。 四、质量标准 （3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。 工程造价咨询成果文件应符合：_________________。 五、酬金或计取方式 1.酬金：____________(大写)(￥)。 2.计取方式：______________________________。 六、合同文件的构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 1.中标通知书或委托书(如果有); 2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有); 1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。 3.专用条件及附录; 4.通用条件; 5.其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构成合同文件的组成部分。 七、词语定义 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 八、合同订立 1.订立时间：_________年_________月_________日。 2.订立地点：__________________。 第二条　工程期限　　1．开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本协议工程开竣工日期如下：　　全部工程自______年_____月_____日开工，至______年_____月_____日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）　　2．施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。　　3．在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。　　（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；　　（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；　　（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。 九、合同生效 本合同自_____________生效。 十、合同份数 本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，