桩基标准合同清包.docVIP

F yadnrseahcnf rocmcrasue e 桩 基 工 程 合 同 施工单位： 工程名称： 工程地址： 2015 年 1 2 月 4 日 签定合同双方 ： 苏州金浪建设发展有限公司 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 甲方将 委托给乙方施工，为了明确双方责任，按照《中华人民共和 国经济合同法》 及《建筑安装工程承包合同条例》 的原则，结合本工程具体情况， 双方达成如下协议： 第一条 工程概况 1． 工程名称： 2． 工程地址： 3． 工程内容及工作量： 按实结算( 桩型 PHC400、总米数： 11598米) 4． 质量等级：乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范文件及工程设计 图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检验评定标准的合 格条件。 5． 工期： 2015 年12 月 4 日至 2016 年 1 月 15 日 6． 工程施工单价： 每米 11元结算 暂定总价： 127578 元 （具体以施工完结算单为准） 第二条 图纸、资料 1、 甲方应在开工前两天（时间）内向乙方提供施工图纸一式四份（盖有 审图章的蓝图一份） 。 2、 如需要甲方可提供施工场地工程地质勘察资料、施工总平面图及周围 地下综合管线图，并保证资料真实、准确。 第三条 甲方工作 1、 负责办理施工场地的清障、回填等工作以满足施工条件，并在开工后 负责解决以上事项的遗留问题。 2、 将施工所需水、电源从施工场地外部接到施工现场商定的地点，并保 证满足施工期间的需要。 3、 提供管桩材料、设备进出场道路、生活区场所。 4、 将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给乙方，组织乙方与有关单 位进行技术交底。 甲方如不按合同约定完成以上工作造成延误，应承担由此造成的经济 损失，工期相应顺延。 第四条 乙方工作 1、 遵守地方政府和有关部门对施工场地、交通、施工安全、卫生等方面 的管理规定。 2、 在进场正式开工前 2 天应将桩机合格证、特殊工种作业证、仪器检验 证书、焊丝（焊条）合格证、工人身份证等证件的复印件上报甲方并 保证各证件真实有效。 3、 按本工程施工方案组织施工，接受甲方代表的检查、监督。 4、 乙方应在开工前 2 天确保桩机设备进场，提前 1 天具备施工条件。 5、 乙方应按甲方要求的工程施工计划、沉桩顺序合理施工并及时提供准 确真实的施工记录，确保按计划完成施工任务。 6、 乙方应遵守甲方在现场的规范规定、统一安排管理，服从甲方代表管 理。如工作中遇到问题，可向甲方代表反映，由甲方代表与相关单位 协商，乙方无权直接上报。 第五条 工期延误 下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。 1、 工作量增减或设计变更。 2、 在一周内，非乙方原因停水、停电影响施工造成停工累计 8 小时。 3、 不可抗力（指战争、动乱、火灾、雷雨、爆炸等）自然灾害。 4、 施工中遇到不可预见的障碍物的影响、施工场地不能满足施工条件需 处理情况。 5、 甲方材料供应不到位或甲方代表签证同意给予工期顺延的其它情况。 6、 因周围建筑物、地下管线等原因，限制施工速度等。 7、 由于甲方原因造成桩机窝工三天以上（包括三天） ，经甲方代表认可 后，补贴乙方每日停滞费 第六条 隐蔽工程验收 工程具备覆盖、 掩盖或到达协议条款约定的部位， 乙方自检后 24 小时 内通知甲方代表参加验收，经甲方代表在验收记录上签字后方可继续施 工。 第七条 工程款支付方法 桩基施工结束后付 50%工程款，剩余工程款年底前结清 。乙方无权 直接到业主单位以任何形式支取工程款，否则甲方视作为乙方个人行为。 第八条 竣工与结算 1、 竣工验收时，乙方可派人员参加，按国家及地方标准进行。若由乙方 施工造成质量事故，所发生费用由乙方承担。 2、 桩基工程完工后，乙方应在 10 天内向甲方提交工程决算书，甲方在 收到决算书后 15 天内审核完毕，逾期视作认可。 第九条 本合同履行过程中，发生的会议记要、签证、各种通知文件、委托书 等书面文件视为合同条款的补充文件，与本合同具有同等法律效力。 第十条 争议的解决 双方因履行合同发生争议，由双方协商解决，如协商不成，任何一方 可向工程所在地人民法院起诉。 第十一条 本合同一式 陆 份，甲乙双方各持 贰 份，另 贰 份用于办理相关手 续。经双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 经办人： 经办人： 地址： 地址： 电话： 电话： 签定日期： 仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur f ü r den pers?nlichen f ü r Studien, Forschung, zu kommerzie