工程简易施工合同--推荐优质范本.pdf

工程简易施工合同范本 工程施工在我国是很普遍的。对于工程简易施工合同你了解多少呢 ? 以下是在我为大家整理的工程简易施工合同范文，感谢您的欣赏。 工程简易施工合同范文篇一 发包方 ( 以下称甲方 ) ： 承包方 ( 以下称乙方 ) ： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方 协商自愿签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠 40MW光伏发电项目光 伏板安装工程 二、工程地点： 麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条 工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条 工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每 组 300 元/ 组 ( 一组 24 块电池板 ) 。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其 进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准 第 1页 / 总共 9页 的按单价 * 安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方 10 日内支付相关工程费用 . 第四条 甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需 无条件进行维修。 第五条 安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。 由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条 奖惩责任 1、如 8 月 20 日前安装达到 1MW光伏板安装，则按 1MW=50000元标 准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 20% 向守约方支付违约金。 第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方 均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条 附 则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方： 乙方： 第2页 / 总共 9页 代表： 代表： 年_____月_____ 日 年_____月_____ 日 工程简易施工合同范文篇二 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 发包人： ( 全称 ) 承包人： ( 全称 ) 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人 就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：