2021最新分项工程施工承包协议书范本.docVIP

2021最新分项工程施工承包协议书范本 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 风险提示：发包人的相对义务  购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。  经双方协商同意，甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： 风险提示：工程质量未符合标准的归责  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或l 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：  工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。  （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 风险提示：明确违约责任  在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 （2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。 （3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。 13、本协议未尽事宜，双方协商解决  甲方： 代表人： 联系电话： 签约地点： _______年____月____日  乙方： 联系电话： 签约地点： _______年____月____日