2021年工程委托施工合同范本（简易版）.docVIP

2021年工程委托施工合同范本（简易版） 发包方(甲方)：________ 承包方(已方)：________ 为创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 第一条、工程地点 ________________________________。 第二条、工程内容 ________________________________。 第三条、工程期限 1、开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。 2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 第四条、承包方式及工程造价 1、承包方式：乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 2、工程造价：本合同总承包价款为人民币________元整(大写为_________________。) 3、若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 第五条、结算方式 1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。 2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。 3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。 4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。 第六条、施工安全 1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。 2、施工过程中的安全责任由乙方负责。 第七条、工程质量 1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。 2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。 第八条、工程竣工验收结算 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。 第九条、违约责任 1、乙方如不能如约保证质量，返工费用自负。 2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日由乙方支付损失费0.1%元。 3、因甲方原因(中途更改设计，增加项目不能完工或造成窝工、停工造成损失 的甲方承担)或l 8、由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成损失赔偿。 9、甲方减项金额超过合同总价的10%的，应收取管理费及设计费。 风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 第十条、纠纷处理 双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。 风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。 第十一条、其他约定 1、本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。 2、双方已达成协议，如有一方要求变更或增减内容，需征得另一方同意并签定变更手续。 3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 4、本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。 甲方代表(盖章)________ 乙方代表(盖章)_____