专升本合同工程索赔.pptx

工程索赔;工程索赔 ; 索赔有较广泛的含义，可以概括为如下3 个方面： 1、一方违约使另一方蒙受损失，受损方向 对方提出赔偿损失的要求； 2、发生应由业主承担责任的特殊风险或遇 到不利自然条件等情况，使承包商蒙受较大损失 而向业主提出补偿损失要求； 3、承包商本人应当获得的正当利益，由于 没能及时得到监理工程师的确认和业主应给予的 支付，而以正式函件向业主索赔。 ; 二、工程索赔产生的原因; 2、不可抗力 不可抗力又可以分为自然事件和社会事件??? 自然事件主要是不利的自然条件和客观障碍，如 在施工过程中遇到了经现场调查无法发现、业主 提供的资料中也未提到的、无法预料的情况，如 地下水、地质断层等。社会事件则包括国家政 策、法律、法令的变更，战争、罢工等。 ; 3、合同缺陷 合同缺陷表现为合同文件规定不严谨甚至矛 盾、合同中的遗漏或错误。在这种情况下，工程 师应当给予解释，如果这种解释将导致成本增加 或工期延长，发包人应当给予补偿。 4、合同变更 合同变更表现为设计变更、施工方法变更、 追加或者取消某些工作、合同其他规定的变更 等。; 5、工程师指令 工程师指令有时也会产生索赔，如工程师指 令承包人加速施工、进行某项工作、更换某些材 料、采取某些措施等。 6、其他第三方原因 其他第三方原因常常表现为与工程有关的第 三方的问题而引起的对本工程的不利影响。;三、工程索赔的分类; 2、合同中默示的索赔。合同中默示的索赔，即 承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款 中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条 款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求， 同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。这种有 经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示 条款”或称为“隐含条款”。默示条款是一个广泛的合同 概念，它包含合同明示条款中没有写入、但符合双方 签订合同时设想的愿望和当时环境条件的一切条款。 这些默示条款，或者从明示条款所表述的设想愿望中 引伸出来，或者从合同双方在法律上的合同关系引伸 出来，经合同双方协商一致，或被法律和法规所指 明，都成为合同文件的有效条款，要求合同双方遵照 执行。 ; 2、按索赔目的分类 按索赔目的可以将工程索赔分为工期索赔和费用索赔。 1）工期索赔。由于非承包人责任的原因而导致施工进 程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。 工期索赔形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工 日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。一旦获得批准 合同工期顺延后，承包人不仅免除了承担拖期违约赔偿费的 严重风险，而且可能提前工期得到奖励，最终仍反映在经济 收益上。 2）费用索赔。费用索赔的目的是要求经济补偿。当施 工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成 本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。 ; 3、按索赔事件的性质分类 1）工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。 2）工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。 3）合同被迫终止的索赔。由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。; 4）工程加速索赔。由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。 5）意外风险和不可预见因素索赔。在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害。特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔。 6）其他索赔。如因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。 ;3、按索赔的处理方式不同分类 1)单项索赔 2)一揽子索赔。 4、按索赔的依据的理由不同分类 1)合同内索赔 2)合同外索赔 3)道义索赔。;四、 索赔程序; 四、 索赔程序; 四、 索赔程序; 4、工程师逾期答复的后果 5、仲裁与诉讼;