监理合同样本.docxVIP

PAGE PAGE # 第三部分专用条件 定义与解释 1.2 解释 1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 。 122约定本合同文件的解释顺序为： 按通用条件122 款执行。 监理人义务 2.1监理的范围和内容 TOC \o 1-5 \h \z 2.1.1监理范围包括：施工及保修阶段全过程监理 。 2.1.2监理工作内容还包括：质量达到国家验评标准 。 2.2监理与相关服务依据 2.2.1监理依据包括：《中华人民共和国建筑法》、《建设 工程监理规范》以及国家、内蒙古自治区、呼和浩特市颁布 的有关建设工程政策、法律法规、规范及标准 。 2.2.2相关服务依据包括：建设单位与施工单位签订的 施工合同、施工设计图及监理委托合同 2.3项目监理机构和人员 2.3.4 更换监理人员的其他情形： 二 。 2.4履行职责 2.4.3对监理人的授权范围：施工及保修阶段的全过程 监理 。 在涉及工程延期 天内和（或）金额 万元 内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通 知。 244监理人有权要求承包人调换其人员的限制条 2.5提交报告 监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约 定的专项报告）、时间和份数：监理规划、监理实施细则于开 工后施工图纸齐备后两个星期内提供叁份，监理月报于每月 28 日前提交壹份 。 2.7使用委托人的财产 附录B中由委托人无偿提供的房屋、 设备的所有权属于： 委托人 。 监理人应在本合同终止后 一天内移交委托人无偿 提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： ” 3.委托人义务 3.4委托人代表 委托人代表为： 3.6答复 委托人同意在 天内，对监理人书面提交并要求 做出决定的事宜给予书面答复。 违约责任 4.1监理人的违约责任 4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定： 赔偿金=直接经济损失 4.2委托人的违约责任 423委托人逾期付款利息按下列方法确定： 甲乙双方另行协商 支付 5.1支付货币 币种为： 人民币，比例为： ,汇率为： ” 5.3支付酬金 正常工作酬金的支付： 6.1生效 本合同生效条件：自签订之日起生效 。 6.2变更 因工期延长或缩短，工程造价增加或减少等原因引起的相 关监理费用，甲乙双方另行协商。 争议解决 7.2调解 本合同争议进行调解时，可提交呼市仲裁机构进行调解。 7.3仲裁或诉讼 合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式: （1） 提请 仲裁委员会进行仲裁。 （2） 向 工程所在地 人民法院提起诉讼。 其他 8.2检测费用 委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。 8.3咨询费用 委托人应在咨询工作完成后 二_天内支付咨询费用。 8.4奖励 合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： 奖励金额的比率为%。 8.6保密 委托人申明的保密事项和期限: 监理人申明的保密事项和期限: 第三方申明的保密事项和期限: 8.8著作权 监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版 涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 9.补充条款 附录A 相关服务的范围和内容 A-1 勘察阶段： A-2设计阶段： A-3保修阶段： ” A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等） 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 B-1 委托人派遣的人员 名称 数量 工作要求 提供时间 1.工程技术人员 2.辅助工作人员 3.其他人员 B-2 委托人提供的房屋 名称 数量 面积 提供时间 1.办公用房 1间 30m 2 开工时 2.会议室 2.生活用房 3.试验用房 4.样品用房 用餐及其他生 活条件  B-3 委托人提供的资料 名称 份数 提供时间 备注 1.工程立项文件 1 开工时 2.工程勘察文件 1 开工时 3.工程设计及施 工图纸 1 开工时 4.工程承包合同 及其他相关合同 1 开工时 5.施工许可文件 1 开工时 6.其他文件 1 开工时 B-4委托人提供的设备 名称 数量 型号与规格 提供时间 1.通讯设备 2.办公设备 / 3.交通工具 4.检测和试验设备 /