简单建筑施工 合同范本.docVIP

简单建筑施工最新合同范本 简单建筑施工合同范本（1） 合同编号：_______ 发包方：________________ 承包方：________________ 签约时间：_______ 签约地点：_______ 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 1、工程名称：____________ 2、建筑面积（工程形式）：____________ 3、施工地点：________________ 4、工期： （1）开工：____年__月__日； （2）竣工：____年__月__日； （3）合同工期总共历时____天。 5、承包形式：________ 6、工程质量标准：________ 7、工程价款：共计人民币____元。 8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 9、质保期：____年。 10、双方的责任义务 （1）发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度； ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算； 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工； ②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求； ④负责发包方提供料物及设备的保护； ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏； ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用； 11、其他 （1）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 （2）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 （3）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定 建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。 依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。 第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。 三、建筑合同合同履行地的理解 所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。 建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。 根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。 发包方：_________ 承包方：_________ 委托代理人：_________ 委托代理人：_________ 20xx年__月__日 20xx年__月__日 简单建筑施工合同范本（2） 发包方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： （一）工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围： 4、承包造价：_________元（大写：_________） （二）工程期限 根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相