钢结构施工合同范本.docxVIP

钢结构施工合同范本最新 建设方（以下简称甲方）：  承揽方（以下简称乙方）：  根据《民法典》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。  一、钢结构工程概况  （1）工程名称：  （2）工程地点：  （3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。  （4）建筑外包面积：_______平方米。  二、工程施工日期  （1）开工日期：______年___月___日；  （2）竣工日期：______年___月___日；  （3）合同工期总日历天数_________天。  三、工程合同造价及结算  （1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。  （2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______ ％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。  （3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。  （4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。  （5）本合同造价结算方式：____________。  四、质量标准  工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。  五、甲方的义务责任  （1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；  （2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；  （3）提供施工所需的水、电源。  六、乙方的义务责任  （1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；  （2）在施工过程中，乙方应文明施工；  （3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。  七、安全责任  乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。  八、材料的提供  工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。  九、工程验收  （1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。  （2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。  十、维修期限  承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。  保修期为：______年___月___日—______年___月___日。  十一、违约责任  （1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；  （2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；  （3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人。  十二、争议解决  若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。  十三、其他  （1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。  （2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。  （3）本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。  （4）双方根据有关法律