小型建设施工合同.docxVIP

小型建设施工合同 发包方甲方: 承包方乙方: 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《天津市公路管理局合同管理办法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同: 第1条:工程概况 1.1 工程名称: 工程地点: 工程内容: 1.2 承包范围: 1.3 开工日期: 2021 年 月 日竣工日期: 2021 年 月 日 第2条:建设规模、主要工程量 :工程造价 元,大写 第3条:工程款结算方式： 第4条:合同生效及终止: 本合同自签订之日起生效,在双方完成相互约定内容 后即告终止。 第5条:合同份数 5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份; 5.2甲乙双方如发生经济纠纷,可以通过向蓟县人民法院起诉解决。 合同签订时间: 合同签订地点: 备注： 发包方章 承包方章 地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话: 电话: 发包方：简称甲方 承包方：简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF–1999–0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称： 1.3 工程内容：详见工程项目一览表 1.2 工程地点： 1.4 承包范围： 1.6 合同价款：本工程造价 元。 金额大写： 第二条 工程期限 2.1 全部工程开工日期：本工程定于 年 月 日开工。 2.2 全部工程竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工。 2.3 全部工程总日历天数 天。 2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。 第三条 工期延误与工期奖罚 3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。 1.5 承包方式： 3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。 3.3.1 工程量变化和设计变更。 3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。 3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。 3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。 3.3.5 不可抗力指战争、、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 3.4 工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟定如下条款： 第四条 甲方工作 4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输通畅。 4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。 4.3 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 4.4 甲方在开工前15天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。 4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。 4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。 甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。 第五条 乙方工作