建设工程施工合同范本通用版.docxVIP

1 1 1 1 协议编号 建设工程施工合同 甲方： 乙方： 协议签订日期： 年 月 日 协议生效日期： 年 月 日到 年 月 日 ３ ３ ３ ３ ２ ２ 建设工程施工合同范文 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 1。 总则 1。 1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 2。 承包方式及承包范围 2。 1 承包方式： 包工包料（材料使用甲方指定品牌） 2。 2 承包范围 3。 工程概况 3。 1 工程名称： 3。 2 工程地点： 3。 3 工程内容要求： 4 。 合同价款与结算 4。1 本工程为非招标工程，项目单价： 元/ 平方，施工面积： 平方。 合同价款定为 ，大写： 。 4。2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款 元。余下 合同款分 次支付给乙方。 第二次付款： 项目进行到 时支付 元。 结 算余款：项目进行到 时支付 元。 5。 合同工期 开工日期 ： 年 月 日。 竣工日期： 年 月 日。 合同工期总日历天数： 天。 5。 1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保 证安全施工无事故， 应当按照约定的开工日期开工， 如不能按期开工， 应当在约定开工日期前 3 日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理 由和要求。甲方在接到申请后的 24 小时内以书面形式答复乙方。甲 方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求， 工期不 予顺延。 5。2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙 方，并赔偿乙方因延期开工造成的损失，相应顺延工期。 6。 材料设备供应 6。1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和 规范 标准采购，并 要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。 ５ ５ ６ ６ ４ ４ 6。 2 乙方采购的材料设备与质量标准要求不符时，乙方应按甲 方要求的时间运出施工场地， 重新采购符合要求的产品， 承担由此发 生的费用，由此延误的工期不予顺延。 6。 3 乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进 行检验或试验，不合格的不得使用。 6。4 甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材 料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费 用由乙方承担，延误的工期不予顺延。 6。 5 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本 工程合理使用年限为 。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 6。6 如在合理使用年限内因项目本身质量出现严重的质量问题， 承包人应在接到保修通知之日起。 7 天内派人保修。维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 7。 违约责任 7。1 发生下列情况属于甲方违约： 7。1。1 不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给乙方 造成损失的，应赔偿乙方损失，并顺延工期。 7。2 发生下列情况属于乙方违约： 7。2。1 因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延 的工期竣工，每逾期一日，向甲方支付违约金 元； 7。2。2 因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改， 并向甲方按每逾期一日支付违约金 元； 7。2。3 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，给甲方 造成损失的，赔偿甲方损失。 7。3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方 除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。 7。 4 乙方不得将本项目工程分包给其他单位进行施工。 7。5 本合同履行过程中发生争议， 双方协商解决。 如发生争议， 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 8。 其它约定 8。 1 本合同一式两份，签订双方各执一份 8。 2 未尽适宜双方协商以书面形式签订补充协议。 甲方（盖章）： 甲方代表： 联系电话： 签字地点： 联系地址： 乙方（盖章）： 乙方代表： 联系电话： 签字地点： 联系地址：