道路改造施工合同范本.docxVIP

道路改造施工合同范本 道路改造施工合同甲方：XXXXX乙方：XXXXXX依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合条例》的规定，为了明确甲、乙双方合同期间的权利、义务，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：XXXXXX工程地点：工程详细内容：XXXX承包方式：包工包料1.2开工日期：XXX年XX月XXX日1.3合同价款：人民币XXXXX元〔大写：XXXXX元整〕第2条甲方代表指派XXXXX 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第3条甲方工作开工前3天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明XX份，并向乙方现场交底，去除影响施工的障碍物。向乙方供应施工所需的水、电等设备，并说明用法留意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第4条乙方工作1、参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案交甲方审定。2、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进展文明平安施工，做好各项质量检查记录。参与开工验收，编制工程结算。4、工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。第5条进度方案1、甲方要求比合同商定的工期提早开工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期实行的措施费用。2、因甲方未按商定完成工作，影响工期，那么工期顺延。3、因设计变更或非乙方缘由造成的不行抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕，那么工期相应顺延。第6条检查和返工1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更等国家制定的施工及验收标准为质量评定验收标准。2、本工程质量到达国家质量评定合格标准。3、甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。4、工程开工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认开工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第7条工程款支付金额和时间验收后XXX日内付款第8条违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。2、由于乙方缘由，逾期开工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。3、未办理验收手续，甲方提早用法或擅自动用，造成损失由甲方负责。4、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第9条材料样品或样本乙方负责选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止用法。假设已用法，对工程造成的损失由乙方负责。第10条争议争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应准时协商解决，协商不成时任何一方可向当地人民法院起诉。第11条施工平安乙方负责整个施工过程中的全部平安。第12条附那么1、本合同两份，双方各执一份。2、本合同履行完成后自动终止。甲方：乙方：地址：地址：法人代表：法人代表：代理人：代理人：电话：电话：合同订立时间：年月日