沥青路面劳务合同.docxVIP

沥青路面劳务合同 沥青路面劳务合同篇一：道路沥青路面分包合同路混凝土沥青路面工程施工分包合同甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，遵循公平、自愿、公正的原那么，甲乙双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包范围及工程量：详细施工范围由甲方工程部按现场状况指定，施工面积暂定为平方米，最终按监理和甲方确认的实际面积进展结算，并严格按设计施工图、设计交底文件及施工图答疑内容施工。其次条工程质量、工期及开工验收本工程严格根据设计文件路面施工技术标准进展路面施工，质量符合国家及交通部现行的标准、规程和检验评定标准的要求。本工程总工期为：天，暂定2013 年月日进场施工，2013 年月日完工。〔详细进场时间以甲方通知乙方的时间为准〕开工验收及开工验收资料：1、本工程全部向业主方提交的质检资料和其他资料及资料费等全部由乙方负责；2、工程完工后，乙方七天之内向甲方报送一套经监理签认的开工资料，并向甲方提出交工验收申请，甲方在接到申请后应准时通知业主，按国家相关验收标准对本工程组织交工验收。假如逾期不进展验收，那么视为对本工程开工验收合格，并马上办理结算手续。第三条合同单价、总金额及支付方式1、合同单价及合同总金额：暂定合同金额：〔元〕整。2、合同金额的支付时间：〔1〕合同签字生效后乙方设备进场后，甲方按暂定合同总金额的向乙方支付工程预付款。〔2〕在工程施工做完第一层6cm一般沥青后，付甲方按暂定合同总金额的向乙方支付工程进度款。〔3〕在工程完工后乙方供应完好合格的技术资料经设计、监理等相关单位验收，工程量确认后，甲方按实际总价的向乙方支付工程款。〔4〕在整个工程开工以验收合格后，甲方按实际总价的向乙方支付工程款。〔5〕余下的作为质量保证金留存于甲方，自验收合格之日起计算二年后付清。3、结算根据：工程结算时，按经监理和甲方确认的收方面积进展结算。第四条质保期1、质保期：从验收合格后的第日起，质保期为年，质保责任按国家有关规定执行，不含易损耗材料的更换、路基及人为因素的损坏；2、本工程实行回访保修，第甲方应准时金额支付留存于甲方处的质保金给乙方。第五条双方责任1、甲方责任〔1〕帮助乙方协调施工现场及周边单位间的关系；〔2〕假设施工内容变更应在收到业主通知三日内以书面形式通知到乙方，否那么由此造成的一切责任由甲方担当；〔3〕按合同规定的时间按时拨付工程款；〔4〕保证供应给乙方施工的路基或根底局部符合相标准；〔5〕进场前二天甲方应向乙方供应已完工程的验收记录；〔6〕保修期间内如属甲方施工的路基或根底局部而导致的质量事故，责任由甲方担当〔人为不行抗拒除外〕。2、乙方责任〔1〕自行解决水电、施工场地及职工住宿；〔2〕协调业主、设计、监理已及周边关系；〔3〕按甲方确定的通知内容，结合有关标准组织施工，负责成品爱护及移交前的保洁；〔4〕承受甲方委派监理公司的监理、业主方及甲方现场代表的管理；〔5〕留意与其他施工单位的协作；〔6〕施工期间担当已接手路基将产生的对乙方的质量责任；〔7〕文明施工、平安生产、确保工程质量，按期完工；〔8〕供应工程交验全部证明材料及计量资料；保修期间内如属乙方施工的缘由影响路基或根底局部而导致的质量事故，责任由乙方担当；〔9〕担当无故不履约导致业主对甲方的经济惩罚；〔10〕一切由乙方引起的质量事故、人身伤亡事故，均由乙方自行负责；〔11〕如甲方需开具发票应按金额的收取费用后无条件执行。第六条甲、乙双方现场代表1、甲方工程负责人：，电话：现场代表：，电话：2、乙方工程负责人：，电话：现场代表：，电话：3、甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为承受甲方通知的代表。第七条材料的选购及供给本工程所需的全部材料费和机具等由乙供应，乙方供应的材料必需符合国家质量标准的质量标准要求，乙方进场全部发生的费用由乙方自行担当。第八条违约责任1、甲方违约责任〔1〕甲方对工程中途停建或由于设计或施工内容变更造成的停工，乙方应主动实行措施补救或削减损失。造成乙方停工、窝工、返工及机械设备调运等实际损失，双方协商解决；〔2〕甲方超过合同规定的期限验收，由此给乙方带来的经济损失由甲方担当。2、乙方违约责任〔1〕乙方担当无故不履约导致业主对甲方的经济惩罚；〔2〕未按合同规定的工期或无故拖延时间影响工程进度，每逾期一日，按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。第九条争议解决方式在合同履行过程中，如双方发生争议，应先由双方协商解决，协商不成的，可要求第三方机构进展仲裁或判决。第十条合同终止双方履行完本合同全部义务，本合同即告终止。第十一条其它1、本