建设工程承包合同解除.docxVIP

建设工程承包合同解除 建立工程承包合同解除一、根本案情介绍涉讼工程(以下简称本工程)是位于深圳市宝安区的一个住宅工程，总建筑面积为15万平方米。建立单位于2006年5月将工程发包给施工单位，双方签订了施工合同。但在合同履行过程中，双方发生了诸多纠纷：因各方面缘由，工程开工日期延期将近一年;合同工期严峻延误，在开工后一年的施工期内，施工单位只完成了相当于正常状况下两个月的工程量;在工期严峻延误的状况下，施工单位又以原材料、人工价格上涨为由要求大幅进步合同价格。2008年1月，建立单位托付北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称中伦深圳分所)供应法律效劳。中伦深圳分所为促进双方和平协商解决纠纷做了大量工作，但终因双方存在的分歧无法解决而导致会谈裂开。2008年11月，建立单位托付中伦深圳分所向深圳市宝安区人民法院提起了诉讼，施工单位也提出了反诉。2010年7月，深圳市宝安区人民法院作出一审讯决，双方均提出上诉。后在深圳市中级人民法院的调解下，双方均同意撤回上诉。2011年4月，深圳市中级人民法院作出终审裁定。最终的生效判决结果为：施工合同被解除，在综合考虑未付工程款、双方各自应担当的违约金后，建立单位向施工单位应支付工程款约1300多万元。2011年10月本案执行完毕。二、诉讼前的风险提示向客户充分提示诉讼的风险并消除客户不合理的预期，是对律师代理诉讼、仲裁案件的根本要求。而