建设工程劳务分包合同纠纷案.docxVIP

建设工程劳务分包合同纠纷案 建立工程劳务分包合同纠纷案原告：某劳务公司被告：某建筑工程公司代理人：蔡豪杰律师案由：建立工程劳务分包合同受案单位：北京市朝阳区人民法院案情简介：原告与被告于2005年6月签订建立工程施工劳务分包合同，由原告分包被告总承包的某工地主体构造土建工程。总价320万，工期150天，自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的缘由，直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原揭发出解除合同通知。双方就此发生争议，在工地所在地建委的协调下，双方托付鉴定机构对工程进展了鉴定。2006年12月双方达成协议，被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元，对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告根据该商定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后，原告起诉被告，要求被告按原建立工程施工劳务分包合同担当逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元，支付赶工费20万元，并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决，判决被告支付原告利息5000元，驳回了原告的其他诉讼恳求。代理词敬重的审讯长、审讯员：贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建立工程劳务分包合同纠纷一案，本律师承受被告的托付，出庭参加诉讼，为履行代理人职责，现依据事实和法律，发表以下代理看法，请合议庭