市政工程施工合同标准范本.docxVIP

市政工程施工合同标准范本 编号：QC/RE-KA9748市政工程施工合同标准范本In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests.〔正式协议示范文本〕甲方：________________________乙方：________________________签署时间：________________________市政工程施工合同标准范本用法指南：本协议文件合适在公平主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参加合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可依据自己的状况编辑。发包方〔甲方〕：xx公司承包方〔乙方〕：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商全都，订立本合同。第一条工程概况1.1 工程名称：。1.2 工程地点：。1.3 承包范围：。1.4 承包内容：。1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供给商。乙方应无条件承受，也不因此作为对其余工程合同单价和总价作出调整的理由。1.6 承包方式：本工程采纳“包工料机消耗、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包环境爱护、包甲方对业主的全部承诺及业主对甲方所作的规定、约束等〞的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。其次条合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场预备工作。2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月日开工，共个日历天。2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的计算，按天累计。2.4 如遇不行抗力影响，经甲方同意并报业主书面签盖章认可后，可考虑工期延长。2.5 发生不行抗力，乙方有责任主动组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。2.6 除不行抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述缘由工程不能按合同工期开工，乙方应担当违约责任。2.7 对不行抗力的说明按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不行抗力的处理方法。同时进一步明确因不行抗力造成的工期和费用损失，除业主明确担当的局部外，其余局部均由乙方担当。第三条质量3.1 本工程质量等级为。3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为。3.3 乙方必需严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定要求组织施工。3.4 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程的质量进展不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必需在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额担当。乙方必需在罚款单上签承受，乙方回绝签并不影响罚款单的生效。第四条环境平安标化4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场平安生产保证体系,通过平安生产保证体系的认证并到达标准要求，并担当平安贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。4.2 乙方如达不到本合同商定的平安标化标准，甲方有权责成乙方进展整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额担当。且乙方情愿承受达不到平安标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的%，由此造成的业主罚款也由乙方全额担当。4.3 乙方应识别施工过程中的环境因素和危急源，并实行措施对其进展掌握，防止环境污染大事和平安事故的发生。4.4 乙方严格执行jgj59-99、jgj46-88建筑施工平安检查标准、jgj80-91高空作业、dbj08-903-98施工现场平安生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对平安和标化管理的有关要求，并担当因乙方缘由造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方缘由造成的财产损失和伤亡事故，由责任方担当责任和相关费用。4.5 乙方应编制现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准前方可施行。4.6 乙方必需依据施工标准搭设和配置各种平安设