室内装饰改造工程施工合同样本.docxVIP

室内装饰改造工程施工合同样本 编号：_____________室内装饰改造工程施工合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方〔发包方〕：乙方〔承包方〕：依据《中华人民共和国经济合同法》和《XXXX室内装饰市场管理暂行规定》，结合本工程详细状况，双方协商达成如下协议，共同遵守。第1条工程概况：1.1工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：1.2开工日期：1.3合同价款：第2条图纸、预结算：2.1图纸供应套数：平面图一份2.2工程预结算用法的室内装饰工程预算定额名称：《XXXX装饰装修工程消耗量定额及根底价格》第3条甲方责任：3.1使施工场地具备开工条件。3.2为施工单位供应水源与电源。3.3协调装修单位与土建施工单位完成工序交接。第4条乙方责任：4.1施工图纸完成的时间及要求：依据甲方所审定的效果图进展施工。4.2施工防护工作的措施：必需满足施工现场平安需要。4.3装饰材料及配套用品的存放，爱护的要求：必需满足施工现场环境与安康的需要。4.4施工场地的卫生要求：做到工完料尽场地清。第5条工程质量：工程质量的等级及要求：美观大方、质量从优。第6条付款方式：开工验收合格后一次性付清全部款项。第7条乙方选购材料、设备和要求：本工程为包工包料大包工程，乙方所购材料设备需严格执行业主供应的品牌与型号或同档次产品。第8条开工验收合格后乙方供应三套完好开工资料与验收报告。第9条争议与解决：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时采纳以下方式进展解决。9.1申请仲裁。9.2向当地人民法院起诉。第10条违约：10.1甲方不按时付款的责任：甲方担当进度款延误期间增加的税金。10.2乙方延误工期的责任：每延误一天向甲方赔付合同总价的1%。10.3由于一方责任造成合同不能履行的责任：违约方担当由此造成的经济损失。10.4由于工程质量给甲方造成的第济损失由乙方全部担当。第11条合同生效与终止：合同自签订之日起生效，至保修期满时终止。第12条合同份数：合同正本两份，甲、乙双方各执一份，副本共肆份。第13条其它13.1由于业主缘由造成工期延误，工期顺延。13.2承包商应根据业主最终选定的效果图进展施工。13.3如承包商经业主同意后更换装修材料的品牌或型号，且更换后的材料价格低于业主原定材料的价格时，将从合同价中核减相应材料费。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人：年月日地址：地址：邮政编码：邮政编码：