房屋维修导致装修延期需要赔偿吗.docxVIP

房屋维修导致装修延期需要赔偿吗 房屋维修导致装修延期需要赔偿吗 房屋维修导致装修延期需要赔偿吗 有些房屋本身存在质量问题，在装修的时候发现了，结果业主先要求装修公司对房屋进行维修，然后再完成装修工作，如此一来自然是延误到了工期。那么，房屋维修导致装修延期需要赔偿吗?律伴网小编介绍了相关内容。 房屋维修导致装修延期需要赔偿吗 装修工程延期应该如何索赔 首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。 划定责任很重要 1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。 2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。 3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。 工期计算问题： 1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。 2.竣工日期：以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准，工