[事务文书]土方工程承包协议书.docVIP

土方工程承包协议书 土方工程承包协议书 发包人（以下简称甲方） 承包人 (以下简称乙方 ) 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行，否则将承担一切法律责任。 一、承包项目： 华域丽都小区地块土方的开挖、运弃。 二、承包方式： 包挖、包运，不得转包。 三、承包价格： 开挖土方元 / m3 （土方）。 安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事 项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施 工。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门 的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工若因甲方原因停工，一切费用由甲方承担。 第1 页共14 页 五、结算方式： 开挖完成后经验收合格当天支付清工程款。 六、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一经签订双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协 议书一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，至工程款 结清后自然失效。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 第二篇：土方工程承包协议书 鑫瑞大厦土方工程承包协议书 发包人（以下简称甲方） 承包人（以下简称乙方）， 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。免费公文网版权所有二、承包方式： 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格： 第2 页共14 页 开挖、运输土方元 /m3 （石砂）。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土 方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位臵、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符 合设计图 纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位臵、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯 实后的密 实度应达到设计要求。免费公文网版权所有 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合 要求后， 方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事 项并做好交 底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施 工。否则出 第3 页共14 页 现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门 的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓 边坡或设臵 支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做 好排水防水 和其他措施。 七、结算方式： 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第 2 天支付清工程款，。 八、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执 1 份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。 单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）： 联系电话：联系电话： 第4 页共14 页 年月日年月日 第三篇：土方工程承包协议书 土方工程承包协议书 鑫瑞大厦土方工程承包协议书 发包人（以下简称甲方） 承包人（以下简称乙方）， 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。好范文版权所有二、承包方式： 包挖、包运、平整，不得转 包。 三、承包价格： 开挖、运输土方元 /m3 （石砂）。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位臵、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符 合设计图 纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 第5 页共14 页 2、做好水沟和排水设施。达到位臵、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯 实后的密 实度应达到设计要求。好范文版权所有 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合 要求后， 方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事 项并做好交 底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施 工。否则出 现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门 的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、