桥梁设计合同.pdfVIP

建设工程设计合同 工程名称：XXX桥 工程地点：XXX 设计证书等级： 丙 级 委托方（甲方）：XXX房地产开发有限责任公司 承接方（乙方）：XXX设计有限公司 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 委托方（甲方）：XXX房地产开发有限责任公司 承接方（乙方）：XXX设计有限公司 甲方委托乙方承担XXX桥施工图设计及预算任务，经双方协商一致，签 订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》、国家发 展计划委员会和建设部联合下发的计价格〔2002〕10号文件。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条 具体工作内容 XXX桥施工图设计及预算。 第三条 主要技术指标 （一）佳禾水岸龙溪消防桥 （1）汽车荷载设计等级：城—B级。 （2）桥面宽度：净—3.5m+2×1.61安全带。 （3）桥孔及桥型：2×13.0m+1×6m 钢筋砼正交简支空心板桥。桥梁全长 38.88m。 （4）桥面横坡：行车道为双向2.0%。 （5）桥面纵坡：0.3%。 （6）设计洪水频率：1/100 （二）佳禾水岸龙溪桥 （1）汽车荷载设计等级：城—B级。 （2）桥面宽度：净—6.0m+2×1.00m人行道，全宽8.00m； 1 （3）跨径及桥型：4×10m 整体式现浇钢筋混凝土正交简支板桥。桥梁全 长27.60m； （3）桥面横坡：行车道为双向2.5%； （4）桥面纵坡：0%； （6）设计洪水频率：1/100。 第四条 乙方向甲方交付的设计文件：提交设计文件及预算时间为签订合 同后15个工作日内，文件份数：一式三份。 第五条 勘测设计费 5.1、 勘察设计费双方约定为人民币大写 伍万元整（小写￥50,000.00 元）。 5.2、甲乙方签订合同后，甲方收到设计图后，甲方一个星期内一次性付清。 第六条 甲方违约责任 6.1、合同签订后，非乙方责任，甲方终止合同，应补偿乙方已做工作相应 费。 6.2、如遇不可抗力原因或甲方原因引起的工作延误，工期应顺延。 6.3、属甲方原因，甲方未按期支付乙方勘察设计费，应按延误天数和当天 银行贷款利率，向乙方支付违约金。 第七条 乙方违约责任 7.1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方返还已 付设计费。 7.2、乙方未能按合同规定的日期提交设计成果时，应向甲方偿付拖延工期 损失费，其损失费按天数和当天银行贷款利率向甲方支付违约金。 7.3、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的设计成果，乙方有义 务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此而造成的损失追究责任。 第八条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的 态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等 效力。 2 第九条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主 管部门调解，若达不成协议，双方同意就合同产生的纠纷向仲裁委员会仲裁（当 事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成局面仲裁协议的，可向 管辖权的人民法院起诉）。 第十条 附则 本合同由双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。 合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。 甲方：XXX房地产开发 乙方：XXX设计有限公司 有限责任公司 法定代表人： 法定代表人： 或