安装承包合同(标准版).docxVIP

安装承包合同  订立合同双方： 建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称发包方） 施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称承包方） 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：建筑面积： 第四条：工程价款及付款方法： 第五条：工程期限（开工、竣工时间） 第六条：工程质量标准 第七条：承包形式及材料设备供应 第八条：发包方义务： １.开工前＿＿＿天，甲方给乙方施工图一式＿＿＿份，并做到“三通一平”； 办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行） ２.按协议分工，开工前＿＿＿天甲方办好材料供应并交乙方签认。 ３.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作， 负责监督工程质量。 ４.按协议负责按期拨款。 ５.…… 第九条：承包方义务 乙方负责： １.按协议分工负责材料供应。 ２.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前５天交甲方一式二份。 ３.按施工图负责组织施工，按期竣工。 ４.竣工后，５天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 ５.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。 ６.…… 第十条：违约责任及奖励条款 第十一条：其他协助条款。 第十二条：本合同正本＿＿＿份，承包方、发包方各一份，报送＿＿＿＿＿、 ＿＿＿＿＿＿各一份。 第十三条：合同有效期及合同争议解决。 第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。 发包方：（盖章）承包方：（盖章） 法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 合同订立时间：20xx年12月26日 发包人（以下简称甲方）：_____________________________ 承包人（以下简称乙方）：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：_； 3、承包方式：； 4、材料说明：。 二、合同工期及工期延误 因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，造成的一切损失由甲方负责； B甲方未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； C设计变更或工程量增加； D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时； E其他非因乙方原因造成停工累计超过 F不可抗力。 工程质量标准：保证所加工储罐质量合格，由甲方验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五、工程款结算及支付 1、签订合同，甲方向乙方支付工程款￥元； 2、乙方人员和工具进场之日，甲方向乙方支付工程合同款￥元； 3、工程试漏，甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款￥元。 六、施工准备 1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作，免费提供施工用水、电； 2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系； 七、安全施工与检查 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患； 2如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用； 3、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收 1、乙方在工程竣工前2日内，应通知甲方届时验收，试漏验收时间为2天，如甲方不能按期验收，其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担； 2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格； 3、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 九、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。 十、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲方：____________ 乙方：____________ 依照公司与_______建设单位签订的_______工程施工合同之规定，并结合本工程的具体情况，由__________为甲方，代表陕西航天建筑工程公司统一对