有关合同协议书集合十篇.docxVIP

第 有关合同协议书集合十篇 合同协议书 篇1 甲方：御花园7#楼项目部 　　乙方：胶州市四通隐形纱窗经销部　　经双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及《建筑装饰工程施工合同示范》文本的相关原则，及结合本工程的实际情况，达成以下协议：　　一、 工程概况：　　1、 工程名称：御花园7#楼住宅工程　　2、 工程承包方式：包工、包料、生产、运输及安装。　　3、 工程量及预算价款：60元/个，约共计合同预算价　　二、 质量及安装要求：　　1、款式要求采用纤维平织纱网，型材颜色与甲方门窗颜色保持一致。　　2、验收标准：　　乙方确保货物符合甲方质量规格要求和国标规定、样品指标，否则乙方应随时调换并承担甲方因退货所发生的全部费用，并赔偿甲方所造成的损失。　　3、验收方式：　　按隐形纱窗技术标准及《建筑安装工程质量评定标准》进行验收乙方必须保证所交物品为新品并符合甲方质量规格要求，同时向甲方提供检验报告、质保书、产品合格证、原件各三件。甲方收到货物后进行外观验收，如物品的规格、型号、数量、颜色等指标与合同规定的不符，甲方有权拒收，乙方不得拒绝，退还甲方预付款并承担给甲方造成的一切经济损失。物品若有损坏或缺件，甲方立即做出记录，乙方承担一切负担。　　三：安全：　　乙方在施工中必须认真遵守工地的规章制度，严格按施工方案、技术交底和安全操作规程作业，正确使用安全防护用品，并做好安全防护工作，杜绝伤亡事故，若有违反现象，工地责令整改，并进行处罚。施工期间乙方发生一切安全事故，及以外事故（交通事故、生病伤亡、社会治安等），其责任和经济损失均有乙方全部承担，甲方不负任何连带责任。对拒不服从管理的工作人员，甲方有权直接清除工程现场，责任及损失由乙方自负。　　四：付款方式　　合同双方签字盖章后，甲方支付10000元为预付款，然后乙方负责备料、生产、制作、送货，运费、安装由乙方承担。货到验收合格并且安装完成经建设单位验收合格后付至95%，剩余5%为质保金，两年质保期满后付清所剩余款项，乙方每次拨款需开出发票。　　五：工期　　1、 工期二十天整，工期自双方签订合同之日起计算。　　2、 质保期内乙方应在甲方通知2天内到现场维修，若不维修或维修不及时甲方发生的费用从乙方质保金内扣除。　　3、 未经甲方允许，乙方不得拖延工期，每拖延一天，按合同总额的百分之三支付违约金。　　六：合同有效期：　　自双方签字盖章后生效，双方权责义务执行完毕后合同终止。本合同一式两份，甲方双方各执壹份、具有同等法律效力。 七：争议解决方式： 　　本合同履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成，由胶州市人民法院仲裁。　　甲方（盖章）乙方（盖章）　　代理人签字：代理人签字：　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日合同协议书 篇2 甲方： 　　乙方：　　依照《中华人民共和国合同法》和其他相关规定，经甲、乙双方协商一致，甲方将高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路承包给乙方，达成协议，共同遵守。　　第一条 工程概况　　一、工程名称：高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路　　二、工程范围和内容：施工图范围内所示全部内容。　　三、工程承包形式：单包工。　　第二条 工程工期　　一、工程工期为3个月，从甲方通知到乙方进场之日算起。　　二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期应双方协商，另签协议。　　1、由于不可抗力造成的工程停工。　　2、由于业主单位原因造成的工程停工。　　3、由于甲方原因造成的工程停工。　　三、如因乙方原因造成工程工期延误，公司处罚和罚款由乙方全权负责。　　第三条 材料及设备　　甲方自行采购，但必须是合格产品，使用前须经业主方　　工程师验收合格（与设计要求吻合）留样后方可使用或安装。　　第四条 工程款及结算　　一、工程按合同施工，计算每平方12.5元，计算总方量，以公路固定3.5米宽计算，包括运力、路面清光、路肩墙清光、段缝等所有路面工程。　　二、乙方每月25日向甲方提交工程进度报表及该部分工程款民工工资表。甲方接到乙方呈报的工程进度报告后，七日内审定，按审定额的80%支付当月进度，并在五日内支付完毕。　　三、工程完工后，甲方支付乙方合同总价的80%。　　第五条 竣工验收结算　　一、在工程竣工验收中，如发现工程质量不符合设计规定，乙方应负责无偿修理或返工，造成的工期及经济损失由乙方承担。　　二、工程竣工验收后，甲方于30日内将剩余20%工程款拨付给乙方。　　第六条 质量、安全　　一、因乙方只限该工程单包工，全场施工技术与要求全由甲方施工人员指挥施工，则乙方做到甲方认可为准，如乙方未按甲方要求施工，所造成的一切后果由乙