原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
施工合同范本(固定总价)
施工合同
甲方：________________（委托方名称）
乙方：________________（承包方名称）
根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方在平等、自愿、公正的基础上，达成施工合同如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程规模：
四、工程内容：
五、工程价款与支付方式：
1、工程总价款为_________元(大写：_______________元)；
2、工程实际施工费用如有变更，甲方与乙方应另行协商确定。
3、支付方式：
（1）甲方按照以下方式向乙方支付工程价款：
①工程开工前支付_______元，作为工程实施前期准备费用。
②工程完成_______%时支付_______元。
③工程完成_______%时支付_______元。
④工程验收合格后支付剩余_________元。
（2）甲方在支付费用时应开具相应的发票或票据，并在合同上签字确认。
六、工期：
1、乙方按照协议开工，保证按照合同规定的时间完成工程。
2、如遇不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等）导致工期延误，甲方与乙方应通过协商确定工期延误事宜。
七、工程质量：
1、乙方承担工程建设的全部责任，保证工程质量符合国家相关法规和规范。
2、工程超过合同规定的保修期（一般为一年），乙方应依据约定进行维修，并承担相应的费用。
3、质量问题引起的纠纷，甲方与乙方应协商解决。
八、违约责任：
1、如因乙方原因，导致工程无法按照合同规定完成，则乙方应如实交待，承担相应的违约责任。
2、如因甲方原因，导致工程无法按照合同规定完成，则甲方应如实交待，承担相应的违约责任。
九、合同效力：
本合同经双方协商一致，经甲方盖章/签字、乙方盖章/签字后生效，具有法律效力。
十、争议解决：
本合同如发生争议，双方应协商解决；如协商无法解决，则应向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方（盖章/签字）：___________________________日期：_____________________
乙方（盖章/签字）：___________________________日期：_____________________
文档评论（0）