合同延期补充协议范本.docx

合同延期补充协议范本 1 发包方：房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方：建筑工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下： 本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5 幢(9 到 11 层)、多层住宅 11 幢(4 到 5+1f)、沿街设 1 到 2 层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积平方米，地上建筑面积(计容积率部分)平方米，储藏间建筑面积平方米，地下室建筑面积平方米 (其中人防面积平方米) 本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。 1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。 2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。四、工期延误时间 现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期 20xx 年 8 月 9 日顺延至 20xx 年 6 月 30 日。 协议订立时间： 年 月 日。 协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 年 月 日2 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 年 月 日至 年 月 日)更改为乙方将向甲方提供 xx 个月的服务(服务时间分为两段从 年 月 日至年 月 日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。甲方： 乙方： 签字盖章： 签字盖章： 日期： 日期： 3 出借方 地 址： 借款方地 址： 签订地点： 鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元，现约定延期到年月次性还 清。 二、借款利率与利息 1、延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。 2、从延期之日起计息按季结息。 3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。 三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。四、延期借款合同补充条列 1、原合同借款形式： 原合同签订地点： 2、如借款期之日乙方未按照合同规定，主动还清全部款项，乙方愿意接受人民法院起诉。 五、借款方承诺与保证 本人乙方 月息支付利息及归还本金，本人放弃对此的抗辩权利并同意承担双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并愿意承担违约的相关法律责任。 六、借款人已通读上述条款，出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对所有内容无任何异议。 七、本协议与原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容按照原借款合同执行。 八、保留原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。 九、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 身份证号码： 身份证号码： 签订日期： 4 甲方：张三乙方：李四 经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三私人借款达成一致协议如下： 借款总额为：拾万元整。 原借款时间为一年。 借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年。利率按同期银行利息计算。 乙方以XX 项目，面积为 XX ㎡，作为借款担保抵押，即 20xx 年 5 月 31 日若乙方不能如 数归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。 此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。 甲方： 乙方: 身份证号码： 身份证号码： 现住址： 现住址： 年 月 日 年 月 日