总包工程施工合同补充协议.docxVIP

总包工程施工合同补充协议 一、协议背景 根据原总包工程施工合同（以下简称“合同”）内容，本次补充协议（以下简称“本协议”）为双方在履行合同过程中发生的变更或补充而签订的协议。双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商达成如下协议。 二、协议内容 1.工程范围 根据实际情况，双方同意对原合同工程范围进行如下调整： 新增施工内容： （说明新增施工内容） 删除施工内容： （说明删除施工内容） 2.施工期限 根据实际情况，双方同意将原合同规定的施工期限进行如下调整： （说明施工期限调整情况） 3.价格调整 由于工程性质或工程设计变更等原因，导致施工成本增加，双方同意对原合同工程总造价进行如下调整： （说明价格调整情况） 4.质量标准 双方同意对原合同中的工程质量标准进行如下补充或修改： （说明补充或修改内容） 5.合同的履行 本协议的签订不影响双方于原合同所约定的义务和权利。原合同中未经改变或补充的内容仍然有效。 6.法律适用和争议解决 本协议适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法院管辖。如因本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成的，双方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会(简称“CIETAC”)，根据CIETAC公布的仲裁规则进行仲裁。 7.生效和变更 本协议一式两份，双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议发生争议时，除非得到对方书面同意，不得变更或撤销。 三、协议签署 甲方（盖章）：__________ 地址：______________ 法定代表人（签字）：__________ 联系电话：____________ 乙方（盖章）：___________ 地址：______________ 法定代表人（签字）：_________ 联系电话：_____________ 签订日期：年月日